Резолютивная часть решения от 15 августа 2024 г. по делу № А50-9381/2024Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А50-9381/2024 15 августа 2024 года город Пермь Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой Е.А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" (617760, <...> ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 10.09.2002, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 4" (617762, <...> ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 18.12.2002, ИНН: <***>) о взыскании неустойки, Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 4" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 18.12.2002, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 10.09.2002, ИНН: <***>) неустойки в размере 861 959 руб. 82 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 47 997 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья О.В.Кудинова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительное управление №4" (подробнее)Судьи дела:Кудинова О.В. (судья) (подробнее) |
