Решение от 12 октября 2020 г. по делу № А60-37920/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


МОТИВИРОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ

Дело №А60-37920/2020
12 октября 2020 года
г. Екатеринбург



Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.Г. Манаковой рассмотрел дело по исковому заявлению

акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Средний Урал» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда №69/12/9974-Д от 11.01.2017, начисленной за период с 11.07.2017 по 11.08.2017 в сумме 270745 руб. 96 коп., а также почтовых расходов в сумме 270 руб. 23 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 8415 руб. 00 коп.


Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

От истца 28.08.2020 поступило ходатайство, в соответствии с которым просит взыскать с ответчика пени в сумме 270745 руб. 96 коп., почтовые расходы в сумме 270 руб. 23 коп. и расходы по госпошлине в сумме 8415 руб. Уточнение требований принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Судом 30 сентября 2020 года путем подписания резолютивной части вынесено решение. Истец обратился в суд с заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса срока, изготовлено мотивированное решение.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд



установил:

На основании договора подряда 69/12/9974-Д на выполнение работ от 11.01.2017г. ответчик принял на себя обязательство выполнить собственными силами ремонт строительных конструкций сооружения склада № 12, расположенного на территории войсковой части 3280.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 5.1. договора подряда сторонами установлен срок выполнения работ: не позднее 6 месяцев с даты подписания договора.

Учитывая просрочку выполнения ответчиком работ по договору, истцом начислена неустойка за период с 11.07.2017 по 11.08.2017 в сумме 270745 руб. 96 коп.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу п. 11.6. Договора подряда , при задержке сдачи объекта свыше 30 дней, Ответчик уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от договорной стоимости объекта.

Расчет неустойки судом проверен, и установлено, что истцом неверно определена начальная дата начисления неустойки.

Согласно ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока (п. 3 ст. 192 ГК РФ).

Таким образом, срок на исполнение обязательства ответчика, учитывая подписание договора 11.01.2017, оканчивается 11.07.2017. Следовательно, пени могут начисляться только с 12.07.2017, и по 11.08.2017 будут составлять 262285 руб. 15 коп. (за 31 день).

Требование истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ подлежит удовлетворению частично в сумме составлять 262285 руб. 15 коп.

Расходы истца по уплате государственной пошлины, а также почтовые расходы подлежат возмещению за счет ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям на основании ст. 106, 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Средний Урал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда №69/12/9974-Д от 11.01.2017, начисленной за период с 12.07.2017 по 11.08.2017 в сумме 262285 руб. 15 коп., а также почтовые расходы в сумме 261 руб. 78 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 8152 руб. 03 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать

3. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел».

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.



Судья А.Г. Манакова