Резолютивная часть решения от 10 апреля 2023 г. по делу № А53-9325/2022Арбитражный суд Ростовской области (АС Ростовской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 10488_10500352 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А53-9325/2022 10 апреля 2023 года г. Ростов-на-Дону Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-9325/2022 по исковому заявлению акционерного общества «ЭКОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неотработанного аванса по договору субподряда от 29.01.2021 № 29-01/2021- ДСП-ВИР в размере 3 471 545,35 руб., пени за нарушение сроков сдачи отдельных этапов работ по договору в размере 1 579 358 руб., из них в сумме 276 138,06 руб. за период с 01.04.2021 по 23.05.2021, в сумме 1 303 219,94 руб. за период с 01.06.2021 по 22.12.2021, пени за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 492 278, 34 руб. за период с 02.11.2021 по 12.01.2022, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 66 359,42 руб., за период с 13.01.2022 по 18.03.2022, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 3 471 545,35 руб. за период с 19.03.2022 и по день фактического исполнения обязательства, встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к акционерному обществу «ЭКОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 823 143, 57 руб. задолженности за фактически выполненные работы. руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу акционерного общества «ЭКОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неотработанный аванс по договору субподряда от 29.01.2021 № 29-01/2021-ДСП-ВИР в размере 3 471 545,35 руб., пеню за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 492 278, 34 руб. за период с 02.11.2021 по 12.01.2022, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 66 359,42 руб., за период с 13.01.2022 по 18.03.2022, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 24 728, 82 руб. за период с 19.03.2022 по 31.02.2022, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 136 246,27 руб. за период с 02.10.2022 по 10.04.2023, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на остаток суммы неосновательного обогащения в размере 3 471 545,35 руб. за период с 11.04.2022 и по день фактического исполнения обязательства, а также 36 209,42 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход бюджета Российской Федерации 1 931 руб. государственной пошлины по первоначальному иску. В удовлетворении встречного иска отказать. Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Е.В. Запорожко Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 27.03.2023 4:20:00 Кому выдана Запорожко Екатерина Владимировна Суд:АС Ростовской области (подробнее)Истцы:АО "Экос" (подробнее)Иные лица:ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (подробнее)ООО "Энергостроймонтаж" (подробнее) Судьи дела:Запорожко Е.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
