Решение от 2 февраля 2021 г. по делу № А07-29289/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-29289/2020
г. Уфа
02 февраля 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 27.01.2021

Полный текст решения изготовлен 02.02.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 765» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Государственному автономному учреждению Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 4 394 425 руб. 31 коп.

при участии в судебном заседании:

От истца к онлайн заседанию подключился – ФИО2 представитель по доверенности №4 от 12.01.2021, приложен диплом БашГУ регистрационный номер 136 от 27.02.2009, паспорт гражданина РФ;

От ответчика – явки нет, извещены надлежащим образом;

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 765» (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "БАШТЕХИНФОРМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании долга по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 086 852 руб. и пени в размере 23 584 руб. 68 коп., суммы долга по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. и пени в размере 25 101 руб. 62 коп., суммы долга по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 887 533 руб. 20 коп. и пени в размере 19 259 руб. 47 коп., суммы долга по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 1 083 229 руб. 60 коп. и пени в размере 78 325 руб. 61 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 44 803 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03.12.2020 исковое заявление было принято к производству.

26.01.20201г. от истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать сумму долга по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 086 852 руб., сумму пени в размере 32 257 руб. 76 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; сумму долга по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 156 756 руб. 80 коп., сумму пени в размере 34 332 руб. 54 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; сумму долга по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 887 533 руб. 20 коп., сумму пени в размере 26 341 руб. 98 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; суммы долга по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 1 083 229 руб. 60 коп., сумму пени в размере 87 121руб. 43 коп. за период с 28.02.2020 по 27.01.2021г.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

Истец в судебном заседании поддержал позицию по делу, просил удовлетворить исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, об уважительных причинах неявки не сообщил.

В судебном заседании 24.12.2020г. от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, указал, что подрядчик не предъявил заказчику в оговоренные договором сроки исполнительную документацию. Указал, что с целью соблюдения прав ответчика на своевременное получение всех результатов работ по договору, наступление срока оплаты поставлено в зависимость от передачи исполнительной документации. Таким образом, ответчик приостановил расчеты с истцом в порядке п. 13.4 договора. Считает, что размер требований следует уменьшить на стоимость проектно-изыскательных работ, предусмотренных локальными сметными расчетами к договорам, поскольку такие работы не произведены. Просит отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

Согласно ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ОАО «Энергомонтажный поезд № 765» (подрядчик) и ГАУ РНТИК «Баштехинформ» (заказчик) были заключены следующие договоры подряда:

Договор № 403р/10-01/19 от 22.07.2019 г.

Договор № 405р/10-01/19 от 22.07.2019 г.

Договор № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г.

Договор № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г.

28.10.2019 г. ОАО «Энергомонтажный поезд № 765» преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтажный поезд № 765». Таким образом, в соответствии с п. 5 ст. 58, п.п, 1 ч. 1 ст. 387, ст. 392.2, ст. 393.3 ГК РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтажный поезд №765» (ОГРН <***>) несет все права и обязанности ОАО «Энергомонтажный поезд №765» (ОГРН <***>) по указанным выше договорам подряда.

Договор № 403р/10-01/19 от 22.07.2019 г.

В соответствии с условиями договора № 403р/10-01/19 от 22.07.2019 г.:

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет следующие работы по реконструкции (Далее - Работы) «Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ТП-4307 до ж.д по ул.№2 С-т Таптыковский д. Осоргино (инв. №41011300837) (L=912м) (СИП-2 3x70+1x70)».

2.1.Стоимость работ выполняемых по настоящему договору определяется по итогам процедуры закупок и составляет 1 216 628, 56 руб., в т.ч. НДС 20% в сумме 202 771,43 рублей.

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: с даты заключения договора;

Окончание работ: до 31.12.2019 г.

3.2.Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2 КС 3) и дата выставления счет-фактуры или акта об устранении недостатков.

13.1.Расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 КС-3 и даты выставления счет-фактуры.

16.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (пени, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения предусмотренного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

В соответствии с Актом № 1 от 30.12.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 1 от 30.12.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.12.2019 г. по 30.12.2019 г. выполнило работы по объекту «Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ТП-4307 до ж.д по ул. № 2 с- т Таптыковский д. Осоргино (инв. №41011300837) на сумму 1 086 852 рублей.

В соответствии с п. 13.1. договора № 403р/10-01/19 от 22.07.2019 г. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» обязано было исполнить свои обязательства до 28.06.2020 г.

Однако до настоящего времени ГАУ РНТИК «Баштехинформ» свои обязательства не исполнило.

В соответствии с п. 16.1.1. договора № 403р/10-01/19 от 22.07.2019 г. на сумму просроченной к оплате задолженности подлежат начислению пени.

Расчет пени за просрочку оплаты

Сумма задолженности 1 086 852 рублей;

Период просрочки: с 29.06.2020 г. по 30.11.2020 г. - 155 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (1 086 852x0,014%х155) = 23 584,68 рублей.

Договор № 405р/10-01/19 от 22.07.2019 г.

В соответствии с условиями договора № 405р/10-01/19 от 22.07.2019 г.

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет следующие работы по реконструкции (Далее - Работы) «Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ТП-4307 до ж.д по ул.№3 д. Осоргино (инв. №41011300140) (L=1045м) (СИП-2 3x70+1x70)».

2.1.Стоимость работ выполняемых по настоящему договору определяется по итогам процедуры закупок и составляет 1 164 472,42 руб., в т.ч. НДС 20% в сумме 194 078,74 рублей.

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: с даты заключения договора;

Окончание работ: до 31.12.2019 г.

3.2.Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2 КС 3) и дата выставления счет-фактуры или акта об устранении недостатков.

13.1.Расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 КС-3 и даты выставления счет-фактуры.

16.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (пени, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения предусмотренного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Исходя из приведенных выше правовых норм и условий договора, Договор № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. содержит все установленные законом существенные условия договора подряда и считается заключенным.

В соответствии с Актом № 1 от 30.12.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС- 2, Справкой № 1 от 30.12.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.12.2019 г. по 30.12.2019 г. выполнило работы по объекту «Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ТП-4307 до ж.д по ул.№3 д. Осоргино (инв. №41011300140) на сумму 1 156 756,80 рублей.

В соответствии с п. 13.1. договора № 405р/10-01/19 от 22.07.2019 г. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» обязано было исполнить свои обязательства до 28.06.2020 г.

Однако до настоящего времени ГАУ РНТИК «Баштехинформ» свои обязательства не исполнило.

В соответствии с п. 16.1.1. договора № 405р/10-01/19 от 22.07.2019 г. на сумму просроченной к оплате задолженности подлежат начислению пени.

Расчет пени за просрочку оплаты

Сумма задолженности 1 156 756,80 рублей;

Период просрочки: с 29.06.2020 г. по 30.11.2020 г. - 155 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (1 156 756,80x0,014%х155) = 25 101,62 рублей.

Договор № 407р/10-01/19 от 22.07.2019 г.

В соответствии с условиями договора № 407р/10-01/19 от 22.07.2019 г.:

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет следующие работы (Далее - Работы) «Строительство ВЛ-0,4кВ (L=1000м) (СИП-2А 3x70+1x54,6+1x16) для электроснабжения ж.д. по ул. Полевая в н.п. Осоргино».

2.1.Стоимость работ выполняемых по настоящему договору определяется по итогам процедуры закупок и составляет 909 639 руб., в т.ч. НДС 20% в сумме 151 606,50 рублей.

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: с даты заключения договора;

Окончание работ: до 31.12.2019 г.

3.2.Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2 КС 3) и дата выставления счет-фактуры или акта об устранении недостатков.

13.1.Расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 КС-3 и даты выставления счет-фактуры.

16.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (пени, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения предусмотренного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

В соответствии с Актом № 1 от 30.12.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 1 от 30.12.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.12.2019 г. по 30.12.2019 г. выполнило работы по объекту «Строительство ВЛ-0,4кВ (L=1000м) (СИП-2А 3x70+1x54,6+1x16) для электроснабжения ж.д. по ул. Полевая в н.п. Осоргино» на сумму 887 533,20 рублей.

В соответствии с п. 13.1. договора № 407р/10-01/19 от 22.07.2019 г. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» обязано было исполнить свои обязательства до 28.06.2020 г.

Однако до настоящего времени ГАУ РНТИК «Баштехинформ» свои обязательства не исполнило.

В соответствии с п. 16.1.1. договора № 407р/10-01/19 от 22.07.2019 г. на сумму просроченной к оплате задолженности подлежат начислению пени.

Расчет пени за просрочку оплаты

Сумма задолженности 887 533,20 рублей;

Период просрочки: с 29.06.2020 г. по 30.11.2020 г. - 155 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (887 533,20x0,014%х155) = 19 259,47 рублей.

Договор № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г.

В соответствии с условиями договора № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г.:

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет следующие работы (Далее - Работы) «Строительство ВЛ-0,4кВ для осуществления технологического присоединения земельных участков, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с\с Булгаковский, с. Булгаково.

2.1.Стоимость работ выполняемых по настоящему договору определяется по итогам процедуры закупок и составляет 4 066 889,28 руб., в т.ч. НДС 20% в сумме 677 814,88 рублей.

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: с даты заключения договора;

Окончание работ: до 30.09.2019 г.

3.2.Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2 КС 3) и дата выставления счет-фактуры или акта об устранении недостатков.

13.1.Расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 КС-3 и даты выставления счет-фактуры.

16.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (пени, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения предусмотренного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

В соответствии с Актом № 1 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС- 2, Справкой № 1 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту Строительство ВЛИ-0,4кВ от Л-5 РУ-0,4кВ ТП для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:925 на сумму 292 670,40 рублей.

В соответствии с Актом № 2 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС- 2, Справкой № 2 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту Строительство ВЛИ-0,4кВ от Л-5 РУ-0,4кВ ТП для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...> д,20. Кадастровый номер: 02:47:031301:943 на сумму 235 680 рублей.

В соответствии с Актом № 3 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 3 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 6 Л-1 РУ-0,4кВ ТП-бЗОкВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республики Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:1005 на сумму 316 395,60 рублей.

В соответствии с Актом № 4 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС- 2, Справкой № 4 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту Строительство ВЛИ-0,4кВ от Л-2 РУ-0,4кВ ТП-бЗОкВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:98» на сумму 418 825,20 рублей.

В соответствии с Актом № 5 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 5 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 5 Л-2 РУ-0,4кВ ТП-630кВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:968 на сумму 283 404,0 рублей.

В соответствии с Актом № 6 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС- 2, Справкой № 6 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от Л-4 РУ-0,4кВ ТП-630кВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...> д.Зб. Кадастровый номер: 02:47:031301:967 на сумму 321 079,20 рублей.

В соответствии с Актом № 7 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС- 2, Справкой № 7 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1 Л-4 РУ-0,4кВ ТП-630кВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:944 на сумму 256 496,40 рублей.

В соответствии с Актом № 8 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 8 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от Л-6 РУ-0,4кВ ТП-630кВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:905 на сумму 472 446,0 рублей.

В соответствии с Актом № 9 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 9 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 9 Л-6 РУ-0,4кВ ТП-бЗОкВА для осуществлении технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>, Кадастровый номер: 02:47:031301:906 на сумму 237 081,60 рублей.

В соответствии с Актом № 10 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 10 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 8 Л-6 РУ-0,4кБ ТП-бЗОкВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:924 на сумму 221 629,20 рублей.

В соответствии с Актом № 11 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 11 от 31.08.2019г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 5 Л-1 РУ-0,4кВ ТП-бЗОкВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:1015 на сумму 244 375,20 рублей.

В соответствии с Актом № 12 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 12 от 31.08.2019г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от Л-3 РУ-0,4кВ ТП-бЗОкВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, с.Булгаково, ул,Вяземская, д.3. Кадастровый номер: 02:47:031301:1017 на сумму 306 042 рублей.

В соответствии с Актом № 13 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 13 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС- 3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2 Л-3 РУ-0,4кВ ТП-бЗОкВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...>. Кадастровый номер: 02:47:031301:1013 на сумму 165 613,20 рублей.

В соответствии с Актом № 14 от 31.08.2019 г. о приемке выполненных работ формы КС-2, Справкой № 14 от 31.08.2019 г. о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 ООО «Энергомонтажный поезд № 765» за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г. выполнило работы по объекту: Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2 Л-3 РУ-0,4кВ ТП-бЗОкВА для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Булгаковский, <...> д.ЗО Кадастровый номер: 02:47:031301:1029 на сумму 161 908,80 рублей.

Итого ООО "Энергомонтажный поезд № 765 выполнило работ по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г. на общую сумму 3 933 646,80 рублей

В соответствии с п. 13.1. договора № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г. ГАУ РНТИК «Баштехинформ» обязано было исполнить свои обязательства до 27.02.2020 г.

Однако до настоящего времени ГАУ РНТИК «Баштехинформ» свои обязательства в полном объеме не исполнило, а частично исполненные обязательства по оплате выполнены с нарушением срока (180 календарных дней с даты подписания акта).

Всего по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г. оплачено выполненных работ на сумму 2 850 417,20 рублей., что подтверждается платежным поручением № 258 от 12 марта 2020 г. на сумму 48 289,60 рублей; платежным поручением № 259 от 12 марта 2020г. на сумму 165 613,20 рублей; платежным поручением № 260 от 12 марта 2020г. на сумму 306 042 рублей; платежным поручением№ 261 от 12 марта 2020г. на сумму 244 375,20 рублей; платежным поручением № 262 от 12 марта 2020г. на сумму 235 680 рублей; платежным поручением № 683 от 30 апреля 2020г.; платежным поручением № 785 от 22.05.2020г. на сумму 221629,20 рублей; платежным поручением № 784 от 22.05.2020г. на сумму 237 081,60 рублей, платежным поручением № 786 от 22.05.2020г.; платежным поручением № 804 от 27 мая 2020 г. на сумму 100 000 рублей; платежным поручением № 908 от 11 июня 2020 г. на сумму 100 000 рублей; платежным поручением № 954 от 22 июня 2020 г. на сумму 200 000 рублей; платежным поручением № 1006 от 03 июля 2020г.; платежным поручением № 1619 от 19 октября 2020 г. на сумму 306 042 рублей; платежным поручением № 1620 от 19 октября 2020 г. на сумму 244 375,20 рублей.

Задолженность ГАУ РНТИК «Баштехинформ» по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г. составила (3 933 646,80-2 850 417,20)=1 083 229,60 рублей.

В соответствии с п. 16.1.1. договора № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г. на сумму просроченной к оплате задолженности подлежат начислению пени.

Расчет пени за просрочку оплаты

Сумма задолженности 3 933 646,80 рублей;

Период просрочки: с 28.02.2020 г. по 12.03.2020 г. - 13 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (3 933 646,80x0,014%х13) = 7 159,23 рублей

Сумма задолженности 2 933 646,80 рублей;

Период просрочки: с 13.03.2020 г. по 30.04.2020 г. - 49 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (2 933 646,80x0,014%х49)= 20 124,81 рублей.

Сумма задолженности 2 683 646,80 рублей;

Период просрочки: с 01.05.2020 г. по 22.05.2020 г. -22 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% вдень.

Сумма пени: (2 683 646,80x0,014%х22)=8 265,63 рублей.

Сумма задолженности 2 183 646,80 рублей;

Период просрочки: с 23.05.2020 г. по 27.05.2020 г. -5 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (2 183 646,80x0,014%х5) = 1 528,55 рублей.

Сумма задолженности 2 083 646,80 рублей;

Период просрочки: с 28.05.2020 г. по 11.06.2020 г. -15 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (2 083 646,80x0,014%х15)=4 375,65 рублей.

Сумма задолженности 1 983 646,80 рублей;

Период просрочки: с 12.06.2020 г. по 22.06.2020 г. -11 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (1 983 646,80x0,014%х11)=3 054,81 рублей.

Сумма задолженности 1 783 646,80 рублей;

Период просрочки: с 23.06.2020 г. по 03.07.2020 г. -11 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (1 783 646,80x0,014%х11)=2 746,81 рублей.

Сумма задолженности 1 633 646,80 рублей;

Период просрочки: с 04.07.2020 г. по 19.10.2020 г. -108 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% в день.

Сумма пени: (1 633 646,80x0,014%х108) = 24 700,73 рублей.

Сумма задолженности 1 083 229,60 рублей;

Период просрочки: с 20.10.2020 г. по 30.11.2020 г. -42 дней

Ключевая ставка: 4,25% годовых

Ставка пени: (4,25:300) = 0,014% вдень.

Сумма пени: (1 083 229,60x0,014%х42)=6 369,39 рублей.

Итого сумма пени по договора № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г. составила 78 325,61 рублей.

07.07.2020 г. ООО «Энергомонтажный поезд № 765» направило на электронный адрес ГАУ РНТИК Баштехинформ претензионное письмо №136к с требованием погасить задолженность по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г.

Направление письма подтверждается скриншотом страницы электронного почтового ящика ООО «Энергомонтажный поезд № 765».

07.07.2020 г. ООО «Энергомонтажный поезд № 765» направило на электронный адрес ГАУ РНТИК Баштехинформ претензионное письмо №137к с требованием погасить задолженность по договорам: № 403р/10-01/19 от 22.07.2019 г., № 405р/10-01/19 от 22.07.2019 г., № 407р/10-01/19 от 22.07.2019 г. Направление письма подтверждается скриншотом страницы электронного почтового ящика ООО «Энергомонтажный поезд № 765».

20.08.2020г. ООО «Энергомонтажный поезд № 765» направило на электронный адрес ГАУ РНТИК Баштехинформ претензионное письмо №180к с требованием погасить задолженность по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019 г.

Направление письма подтверждается скриншотом страницы электронного почтового ящика ООО «Энергомонтажный поезд № 765».

20.08.2020г. ООО «Энергомонтажный поезд № 765» направило на электронный адрес ГАУ РНТИК Баштехинформ претензионное письмо №180к с требованием погасить задолженность по договорам: № 403р/10-01/19 от 22.07.2019 г., № 405р/10-01/19 от 22.07.2019 г., № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. Направление письма подтверждается скриншотом страницы электронного почтового ящика ООО «Энергомонтажный поезд № 765».

27.08.2020г. ГАУ РНТИК Баштехинформ направило в ООО Энергомонтажный поезд № 765» ответ на претензии, в котором обещало погасить задолженность до октября 2020 г.

Однако до настоящего времени задолженность в полном объеме не погашена.

26.01.20201г. от истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать сумму долга по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 086 852 руб., сумму пени в размере 32 257 руб. 76 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; сумму долга по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 156 756 руб. 80 коп., сумму пени в размере 34 332 руб. 54 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; сумму долга по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 887 533 руб. 20 коп., сумму пени в размере 26 341 руб. 98 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; суммы долга по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 1 083 229 руб. 60 коп., сумму пени в размере 87 121руб. 43 коп. за период с 28.02.2020 по 27.01.2021г.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленных договоров подряда №403р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г., суд приходит к выводу, что сторонами заключены договора подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договоры подряда №403р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. содержат все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт выполнения работ по договорам подряда №403р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г., № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. подтверждаются актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, представленными в материалы дела.

Документы содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости.

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком (истцом), принятии их результата подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться.

Однако, сумма долга по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 086 852 руб., сумма долга по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 156 756 руб. 80 коп., сумма долга по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 887 533 руб. 20 коп., сумма долга по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 1 083 229 руб. 60 коп. ответчиком не оплачена.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты.

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая вышеизложенное, требования о взыскании суммы долга по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 086 852 руб., суммы долга по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 156 756 руб. 80 коп., суммы долга по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 887 533 руб. 20 коп., суммы долга по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 1 083 229 руб. 60 коп. подлежат удовлетворению.

Ссылка ответчика на непредставление истцом исполнительной документации как на основание освобождения ГАУ РНТИК «Баштехинформ» от обязанности по оплате работ, судом отклоняются.

Согласно п. 9.21 договоров в течение одного месяца вместе с актами со дня приемки объекта в эксплуатацию и подписания соответствующего акта подрядчик передает заказчику один экземпляр исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

Отсутствие исполнительной документации не исключает обязанность ответчика оплатить выполненные истцом работы в установленные договором сроки, поскольку представленные в дело подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ свидетельствуют о принятии ответчиком результатов выполненных истцом работ без каких-либо замечаний относительно качества и объемов выполненных работ.

С требованием о предоставлении исполнительной документации ответчик к истцу не обращался, указанные обстоятельства заявил, только после обращения ООО «Энергомонтажный поезд № 765» с иском в арбитражный суд в отзыве на исковое заявление.

Кроме того, ответчиком не представлено доказательств невозможности использования принятых результатов работ для целей, указанных в договоре, без отсутствующей документации.

Согласно статье 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Таким образом, исполнительная документация, о которой указывает ответчик, должна иметься до подписания ответчиком акта выполненных работ.

Как следует из смысла пункта 13.1 спорных договоров, расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 КС-3 и даты выставления счет-фактуры.

Основанием для оплаты является сам факт выполнения работ, подтверждающийся актом выполненных работ, в котором фиксируется факт, объем работ, их стоимость.

В рассматриваемой ситуации ответчик подписал акты формы КС-2 и справки формы КС-3. Поэтому даже отсутствие в распоряжении заказчика исполнительной документации не является безусловным основанием для отказа в оплате выполненных работ подрядчика.

В этом случае, исходя из толкования положений статьи 726 ГК РФ заинтересованная сторона, отказываясь оплачивать переданные ей результаты подрядных работ по причине непередачи исполнительной документации, обязана доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования объекта подряда по прямому назначению.

Таких доказательств ответчиком не представлено.

Кроме того, подписывая акт сверки расчетов по состоянию на 31.10.2020, ответчик не сделал отметки о том, что эта задолженность будет оплачена при условии передачи исполнительной документации, требований о ее передаче ни в день подписания акта, ни в дальнейшем не предъявлял.

Довод ответчика о том, что из стоимости работ, предусмотренных договорами, следует вычесть стоимость проектно-изыскательских работ, судом не принимается, поскольку материалами дела не подтверждается тот факт, что истцом указанные работы не выполнялись, либо выполнены на меньшую сумму указанную в актах выполненных работ.

Истец также заявил требование о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты выполненных работ по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 32 257 руб. 76 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 34 332 руб. 54 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 26 341 руб. 98 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 87 121руб. 43 коп. за период с 28.02.2020 по 27.01.2021г.

В силу ст. ст. 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Неустойка – это акцессорное (дополнительное) требование к основному обязательству.

Предложенный истцом расчет процентов судом проверен, признан верным. Оснований для его переоценки у суда не имеется. Возражений относительно методики и периода начисления процентов, примененных ставок и арифметической верности произведенных вычислений ответчик не представил.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пунктам 69, 71, 73, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Ответчик расчет неустойки не оспорил, контррасчет не представил, ходатайств об уменьшении неустойки не заявил, в связи с чем, оснований для применения ст.333 ГК РФ у суда не имеется.

При таких обстоятельствах требование о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты выполненных работ по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 32 257 руб. 76 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 34 332 руб. 54 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 26 341 руб. 98 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 87 121руб. 43 коп. за период с 28.02.2020 по 27.01.2021г. подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 765» удовлетворить.

Взыскать с Государственного автономного учреждения Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 765» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму долга по договору № 403р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 086 852 руб., сумму пени в размере 32 257 руб. 76 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; сумму долга по договору № 405р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 1 156 756 руб. 80 коп., сумму пени в размере 34 332 руб. 54 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; сумму долга по договору № 407р/10-01/19 от 22.07.2019г. в размере 887 533 руб. 20 коп., сумму пени в размере 26 341 руб. 98 коп. за период с 30.06.2020 по 27.01.2021г.; суммы долга по договору № 408р/10-02/19 от 22.07.2019г. в размере 1 083 229 руб. 60 коп., сумму пени в размере 87 121руб. 43 коп. за период с 28.02.2020 по 27.01.2021г.;, расходы по оплате государственной пошлины в размере 44 972 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П. Кузнецов