Резолютивная часть решения от 1 апреля 2024 г. по делу № А40-26028/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-26028/24-12-204
г. Москва
02 апреля 2024 года
Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем Васильевой В.В. рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ООО «ТОПКОНС» (ИНН <***>) к ответчику: ООО «Лефортовская Строительная Компания» (ИНН <***>)

о взыскании задолженности в размере 9.851.413 рублей, неустойки в размере 1.307.155 рублей,

по встречному иску ООО «Лефортовская Строительная Компания» (ИНН <***>)

к ответчику: ООО «ТОПКОНС» (ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 1.445.790,76 руб. в заседании приняли участие: согласно протоколу.

РЕШИЛ:

По первоначальному требованию.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лефортовская Строительная Компания» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТОПКОНС» (ИНН <***>) неустойку в размере 635.369 (шестьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят девять) руб., судебные расходы в размере 30.000 (тридцать тысяч) руб. и расходы по оплате государственной пошлине в размере 62.172 (шестьдесят две тысячи сто семьдесят два) руб.

В остальной части первоначального иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТОПКОНС» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6.000 (шесть тысяч) руб.

В удовлетворении встречного требования – отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов