Резолютивная часть решения от 7 августа 2025 г. по делу № А74-4508/2025




АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А74-4508/2025
08 августа 2025 года
г.Абакан



Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е.Аношкиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК-Водрем» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 400 000 руб. штрафов по контракту от 14.02.2022 № 2022.02.

Руководствуясь статьями 110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК-Водрем» в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

2. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК-Водрем» в удовлетворении ходатайства о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Удовлетворить иск частично:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК-Водрем» в пользу государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» 300 000 руб. штрафа, а также 18 750 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением №76673 от 18.04.2025.

Отказать в удовлетворении остальной части иска.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

И.Е. Аношкина



Суд:

АС Республики Хакасия (подробнее)

Истцы:

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСК-ВОДРЕМ" (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ