Резолютивная часть решения от 16 сентября 2025 г. по делу № А22-2213/2025

Арбитражный суд Республики Калмыкия (АС Республики Калмыкия) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А22-2213/2025
17 сентября 2025 года
г. Элиста



Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Шептырёвой Л.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Секеевой С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании, проведенном с использованием системы веб-конференции информационной системы Картотека арбитражных дел (онлайн-заседание), дело по исковому заявлению казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Биолима» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки и штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту в общем размере 284 830 руб. 21 коп., третье лицо – Республиканская служба финансово-бюджетного контроля,

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО1 по доверенности № 65 от 11.08.2025,

от ответчика - представителя ФИО2 по доверенности от 22.07.2025, с использованием личных устройств доступа к видеоконференцсвязи,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


в удовлетворении исковых требований казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Биолима» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки и штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту – отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (часть 1 статьи 180 АПК РФ).

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (г. Краснодар) через Арбитражный суд Республики Калмыкия в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.Г. Шептырёва



Суд:

АС Республики Калмыкия (подробнее)

Истцы:

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Биолима" (подробнее)

Судьи дела:

Шептырева Л.Г. (судья) (подробнее)