Резолютивная часть решения от 20 июня 2018 г. по делу № А05-4766/2018




АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть в порядке ст. 229 АПК РФ)

Дело № А05-4766/2018
г. Архангельск
21 июня 2018 года




Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Распопина М.В.,

единолично рассмотрев в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по исковому заявлению акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ОГРН <***>; место нахождения: Россия, 164500, г.Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, дом 58)

к обществу с ограниченной ответственностью "ФинансГруп" (ОГРН <***>; место нахождения: Россия, 164514, г.Северодвинск, Архангельская область, ул.Карла Маркса, дом 62, пом.4-Н)

о взыскании 192 510 руб. 76 коп. неустойки, начисленной за период с 18.10.2016 по 23.03.2018 в связи с просрочкой оплаты выполненных истцом работ по договору №41-19/06.16/К от 26.10.2016г.,

руководствуясь статьями 309, 310, 330, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФинансГруп" (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ОГРН <***>) 191 022 руб. 63 коп. неустойки, а также 6 723 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня изготовления решения в полном объеме.



Судья


М.В. Распопин



Мотивированное решение составляется судом по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего  решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Суд:

АС Архангельской области (подробнее)

Истцы:

АО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (ИНН: 2902059091 ОГРН: 1082902001401) (подробнее)

Ответчики:

ООО "Финансгрупп" (ИНН: 2902044955 ОГРН: 1032901000637) (подробнее)

Судьи дела:

Распопин М.В. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

По строительному подряду
Судебная практика по применению нормы ст. 740 ГК РФ