СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 июня 2022 г. по делу № А40-34018/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109436_32327920

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-34018/22-19-248
г. Москва
06 июня 2022 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Мясниковым М.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР"

(129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3/ ПОМ V/ КОМ 50, ОГРН: 5167746425810, дата регистрации: 16.07.2007 г., ИНН: 7701733908)

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "Сансервис М"

(109202, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 2-Я КАРАЧАРОВСКАЯ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 КОМ 31 ОФ 50, ОГРН: 1057747313821, дата регистрации: 24.06.2005 г., ИНН: 7704561238) о взыскании суммы неустойки по договору подряда № ZR_S18_002061.037.0000 от 26.03.2020 в размере 884 955,11 руб. и неосновательного обогащения в размере 294 985,04 руб.

при участии:

от истца: Абрамова Т.М., доверенность № 51 от 18.05.2022, паспорт, диплом; Карпов А.В., доверенность № 53 от 25.05.2022, паспорт, диплом;

от ответчика: Волосач С.А., генеральный директор, выписка ЕГРЮЛ на дату судебного заседания

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Сансервис М" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР" 294 985 руб. 04 коп. неосновательного обогащения, 34 808 руб. 23 коп. неустойки, а также расходу по уплате государственной пошлины в размере 9 596 руб. 00 коп.

В остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: С.В. Подгорная