Резолютивная часть решения от 6 декабря 2022 г. по делу № А03-11254/2022

25_1819908



АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-11254/2012
06 декабря 2022 г.
г. Барнаул


Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО2 (после перерыва), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 656064, Алтайский край, Барнаул город, Целинная <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Блиновское» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 659141, Алтайский край, Заринский район, Яново село, Центральная улица, 25) о взыскании

10 660 541 руб. 50 коп.,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Блиновское» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж» о взыскании 12 165 796 руб. 17 коп.,

с привлечением к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «РентаРесурс», г. Заринск,

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО3 - представителя по доверенности;

от ответчика: ФИО4 - представителя по доверенности, ФИО5 - представителя по доверенности,

от третьего лица: не явился

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

решил:

первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Блиновское» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж» 6 355 105 руб. 08 коп. долга, 69 456 руб. 40 коп. пени за период с 20.03.2022 по 31.03.2022, пени с 06.12.2022 по день фактической оплаты долга, исходя из ставки 0,1% от суммы фактического остатка задолженности за каждый день просрочки.

В остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж» в общества с ограниченной ответственностью «Блиновское» 2 343 000 руб. неустойки и 80 722 руб. 76 коп. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части встречного иска отказать.


В результате судебного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Блиновское» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж» 4 000 838 руб. 72 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СтройЭнергоМонтаж» в доход федерального бюджета РФ 30 319 руб. 10 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Блиновское» в доход федерального бюджета РФ 45 983 руб. 90 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г. Тюмень, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.А. Сосин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 0:59:40

Кому выдана Сосин Евгений Александрович