СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 декабря 2021 г. по делу № А69-301/2021

Арбитражный суд Республики Тыва (АС Республики Тыва) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1078_412129

Арбитражный суд Республики Тыва Кочетова ул., д. 91, г. Кызыл, 667000, тел. (39422) 2-11-96 (факс) http://www.tyva.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А69-301/2021
г. Кызыл
15 декабря 2021 года
Руководствуясь статьями 110, 167 – 176 и 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Уточненное исковое заявление Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва (дата регистрации: 30.12.2002, ИНН 1701009846, ОГРН 1021700516001, адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чехова, д. 2) удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (дата регистрации: 20.11.2002, ИНН 0708006803, ОГРН 1020700688832, адрес: 361424, Республика Кабардино-Балкарская, Чегемский район, с. Каменка, ул. Революционная, д. 225, корпус 1) в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва (дата регистрации: 30.12.2002, ИНН 1701009846, ОГРН 1021700516001, адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чехова, д. 2) штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту от 26.12.2020 № 1920320804752003121000036475 в размере 80 465 руб. 70 коп., пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом (второго этапа) за период с 20.04.2020 по 11.11.2021 в размере 41 439 руб. 84 коп., а также пени начисленные на сумму задолженности 804 657 руб., исходя из 1/300 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на дату фактического исполнения денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 12.11.2021 по день фактического погашения долга.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (дата регистрации: 20.11.2002, ИНН 0708006803, ОГРН 1020700688832, адрес: 361424, Республика Кабардино-Балкарская, Чегемский район, с. Каменка, ул. Революционная, д. 225, корпус 1) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4657 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Тыва.

Судья Хертек А. В.