Решение от 5 июля 2024 г. по делу № А40-8376/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Москва

05.07 .2024 Дело № А40- 8356/24-110-65

Резолютивная часть решения объявлена 21.06.2024

Решение в полном объеме изготовлено 05.07.2024

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (123317, <...>, ОГРН: <***>) к Федеральному государственному унитарному предприятию Опытно-конструкторское бюро океанологической техники Российской академии наук (109387, <...>, ОГРН: <***>) в лице конкурсного управляющего об обязании,

третье лицо: акционерное общество «АКУСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. АНДРЕЕВА» (117449, <...>, ОГРН: <***>),

при участии:

от истца – ФИО1 по дов. От 06.12.2023,

от ответчика- ФИО2, конкурсный управляющий

УСТАНОВИЛ:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обратилось с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию Опытно-конструкторское бюро океанологической техники Российской академии наук в лице конкурсного управляющего об истребовании из чужого незаконного владения созданный в рамках выполнения государственного контракта от 24.10.2016 № 16411.1810190019.09.010 экспериментальный образец телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, обязании конкурсного управляющего ФГУП ОКБ ОТ РАН ФИО2 передать АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» созданный в рамках выполнения государственного контракта от 24.10.2016 № 16411.1810190019.09.010 экспериментальный образец телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 24.10.2016 Минпромторг России заключил с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее - НИТУ «МИСиС») государственный контракт № 16411.1810190019.09.010 (лалее - Контракт), в соответствии с которым НИТУ «МИСиС» было обязано выполнить опытно-конструкторскую работу «Создание экспериментального образца телеуправляемого необитаемого подводного аппарата для комплексного исследования и мониторинга гидротехнических сооружений и прилегающей акватории» Шифр «Обходчик» (далее - ОКР).

В соответствии с пунктом 1.3 Контракта количество этапов и годы их выполнения указаны в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту) (далее - Техническое задание) и в Календарном плане (приложение № 2 к Контракту) (далее - Календарный план).

Сроки выполнения ОКР, последовательность действий НИТУ «МИСиС» при выполнении ОКР, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа (вида работ), устанавливаются Техническим заданием и в Календарном плане (пункт 1.5 Контракта).

Общая стоимость работ по Контракту составила 193 100 000,00 (сто девяносто три миллиона сто тысяч) рублей (НДС не облагается).

Источником финансирования работ являлся федеральный бюджет Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2.1.5 Контракта датой начала выполнения ОКР является дата подписания Контракта. Срок окончания ОКР - 30.11.201 7.

Согласно Календарному плану срок выполнения этапа № 3 ОКР определен с июля 2017 г. по 30.11.2017.

В соответствии с Техническим заданием результатом выполнения этапа № 3 ОКР должен стать, в том числе, доработанный экспериментальный образец телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (далее - образец ТИПА).

Пунктом 4.6 Контракта установлено, что до принятия Минпромторгом России решения о дальнейшем использовании материальных ценностей, созданных при выполнении Контракта, НИТУ «МИСиС» принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством.

В рамках дела № А40-165019/2021 рассматривалось исковое заявление Минпромторга России к НИТУ МИСиС об обязании передать АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (далее - АО «АКИН») созданный в рамках выполнения ОКР и переданный на хранение образец ТНПА.

При рассмотрении указанного дела было установлено, что техническим заданием к договору от 15.11.2016 № 16411.1810190019.09.010/Р707-2016/546 на выполнение СЧ ОКР, заключенному между НИТУ МИСиС и ООО «Авиатика», определено, что соисполнителем работ по изготовлению экспериментального образца ТИПА является ФГУП ОКБ ОТ РАН. Образец ТИПА находится во ФГУП ОКБ ОТ РАН.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2022 по делу № А40-165019/2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2022 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19.09.2022, Минпромторгу России отказано в удовлетворении заявленных требований.

Отказывая Минпромторгу России в удовлетворении заявленных требований суды пришли к выводу, что права на результат работ по Контракту принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Минпромторг России. В связи с этим Минпромторг России, реализуя полномочия собственника, должен истребовать принадлежащий ему результат работ непосредственно у ФГУП ОКБ ОТ РАН, поскольку такой способ защиты в случае удовлетворения требований Минпромторга России приведет к восстановлению его нарушенных прав.

При рассмотрении кассационной жалобы Минпромторга России представитель ФГУП ОКБ ОТ РАН пояснил, что спорное имущество удерживается по причине отсутствия оплаты работ со стороны ООО «Авиатика».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.03.2023 по делу № А40-170012/2021 ФГУП ОКБ ОТ РАН признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден ФИО2 (далее - Конкурсный управляющий).

Из письма Конкурсного управляющего от 07.08.2023 № 07/1 Минпромторгу России стало известно, что в конкурсную массу включен образец ТНПА.

В ответ на письмо Конкурсного управляющего от 07.08.2023 № 07/1 Минпромторг России в письме от 23.08.2023 № 88501/09 указал, что образец ТНПА не может быть включен в конкурсную массу ФГУП ОКБ ОТ РАН и просил осуществить передачу образца ТНПА в АО «АКИН».

В письме от 31.08.2023 № 31-1 Конкурсный управляющий сообщил, что у него отсутствуют основания для передачи образца ТНПА в АО «АКИН».

В этой связи Минпромторг России обратился с заявлением об исключении образца ТНПА из конкурсной массы и обязании Конкурсного управляющего передать АО «АКИН» образец ТНПА.

Определением от 19.12.2023 Арбитражный суд города Москвы исключил образец ТНПА из конкурсной массы. В удовлетворении остальной части заявленных требований Минпромторгу России отказано. Суд пришел к выводу, что предъявление требований, направленных на возврат имущества должны осуществляться по общему правилу вне рамок дела о банкротстве, путем предъявления самостоятельных исковых заявлений, подлежащих рассмотрению по правилам искового производства.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Федеральное государственное унитарное предприятие Опытно-конструкторское бюро океанологической техники Российской академии наук (ОГРН: <***>) в лице конкурсного управляющего передать Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ОГРН: <***>) телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Обходичк» в течение 30 дней с даты вступления решения в законную силу

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия Опытно-конструкторское бюро океанологической техники Российской академии наук (ОГРН: <***>) в федеральный бюджет госпошлину в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко