СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 июля 2018 г. по делу № А59-3021/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

16_782355

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693024 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28,

http://sakhalin.arbitr.ru/ тел. 460-945, факс 460-952

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-3021/2018 «4» июля 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, 694740, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Аваллон» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693022, Сахалинская обл., г. Южно- Сахалинск, <...>)

о взыскании неустойки по муниципальному контракту, при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 170 от 26.02.2018.

ответчика - генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Аваллон» ФИО3

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования отдела капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693022, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, <...>) в пользу отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, 694740, <...>) неустойку по муниципальному контракту в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон» (ОГРН 1116501007116, ИНН 6501242153, 693022, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, с. Новая Деревня, ул. Новая, д. 10, оф. 1) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников