Резолютивная часть решения от 30 октября 2017 г. по делу № А47-13108/2016

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



30/2017-103519(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-13108/2016
г. Оренбург
30 октября 2017 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Вернигоровой Ольги Алексеевны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Назиным А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Фирма СВЕТ», ОГРН 1125658003052, ИНН 5610144041, Оренбургская область, г. Оренбург,

к обществу с ограниченной ответственностью «Оренбургская управляющая компания», ОГРН 1095658018642, ИНН 5609073332, Оренбургская область, г. Оренбург,

о взыскании неустойки (пени), начисленной в соответствии с пунктом 5.2 Договора подряда № 3 от 12.10.2016 г. за период просрочки с 14.11.2016 г. по 13.03.2017 г. в размере 34 323 руб. 84 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период просрочки с 16.11.2016 г. по 26.01.2017 г. в сумме 683 руб., государственной пошлины в размере 2000 руб., судебных расходов в размере 1 033 руб. 93 коп., в том числе: госпошлина за предоставление сведений из ЕГРЮЛ в сумме 850 руб. и почтовые расходы по делу в сумме 183 руб. 93 коп., (с учетом уточнений),

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Фирма СВЕТ» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Оренбургская управляющая компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фирма СВЕТ» неустойку (пени), начисленную в соответствии с пунктом 5.2 Договора подряда № 3 от 12.10.2016 г. за период просрочки с 14.11.2016 г. по 13.03.2017 г. в размере 34 323 руб. 84 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период просрочки с 16.11.2016 г. по 26.01.2017 г. в сумме 683 руб., государственную пошлину в размере 2000 руб., судебные расходы в размере 1 033 руб. 93 коп., в том числе: госпошлина за предоставление сведений из ЕГРЮЛ в сумме 850 руб. и почтовые расходы по делу в сумме 183 руб. 93 коп.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке, установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) в срок, не превышающий месяц со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья О.А. Вернигорова



Суд:

АС Оренбургской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Фирма СВЕТ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Оренбургская управляющая компания" (подробнее)

Иные лица:

ООО к/у "Фирма Свет" Болотина Т.Н. (подробнее)

Судьи дела:

Вернигорова О.А. (судья) (подробнее)