Резолютивная часть решения от 28 октября 2024 г. по делу № А03-7448/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-7448/2024
г. Барнаул
28 октября 2024 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении

протокола секретарем Осокиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «МСВ», г. Барнаул,

к акционерному обществу «Строительное управление Томской домостроительной

компании», г. Томск,

о взыскании 107 818 руб. 21 коп. неустойки, 29 458 руб. 53 коп. процентов за

пользование коммерческим кредитом, при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Строительное управление Томской домостроительной компании», г. Томск (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «МСВ», г. Барнаул (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), 107 818 руб. 21 коп. неустойки, 29 458 руб. 53 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом, 3 185 руб. 00 коп. расходов на уплату государственной пошлины.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «МСВ», г. Барнаул, справку на возврат государственной пошлины в сумме 18 561 руб. 00 коп., уплаченной по платежному поручению от 26.04.2024 № 5117.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения.

Судья С.В. Янушкевич