Решение от 8 апреля 2019 г. по делу № А56-10476/2019




Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения


08 апреля 2019 года. Дело № А56-10476/2019



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Золотаревой Я.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Пожарный регистр ПБ» (адрес: Россия, 196084, <...>; ОГРН: <***>, дата регистрации: 13.04.2016, ИНН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гильдия зодчих» (адрес: Россия, 197342, <...>, лит.А, оф.357; ОГРН: <***>, дата регистрации: 16.12.2009, ИНН: <***>);

о взыскании денежных средств в размере 60 000 рублей, уплаченных платежным поручением от 23.03.2018 № 70 в качестве предварительного платежа по договору подряда от 13.03.2018 № 03-5/2018, договорной неустойки в размере 6000 рублей, начисленной с 24.04.2018 по 16.01.2019 на основании пункта 10.2 договора подряда от 13.03.2018 № 03-5/2018 о выплате неустойки в размере 0,1 процента от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 5 процентов от общей стоимости договора, а также о возмещении судебных расходов по уплате государственной пошлины,

руководствуясь статьями 309, 310, 330, 331, частью 4 статьи 453, статьями 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гильдия зодчих» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пожарный регистр ПБ»:

денежные средства в размере 66 000 рублей, в том числе основную задолженность в размере 60 000 рублей и неустойку в размере 6000 рублей;

судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере 2640 рублей.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.


Судья Золотарева Я.В.



Суд:

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)

Истцы:

ООО "ПОЖАРНЫЙ РЕГИСТР ПБ" (ИНН: 7810437634 ОГРН: 1167847182227) (подробнее)

Ответчики:

ООО "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН: 7841418110 ОГРН: 1099847029810) (подробнее)

Судьи дела:

Золотарева Я.В. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащения
Судебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ