Резолютивная часть решения от 26 марта 2026 г. АС Воронежской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)


г. Воронеж Дело № А14-969/2026

«27» марта 2026 г.


Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Митиной В.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Альбицкой Е.С.

рассмотрев в судебном заседании посредством веб-конференции дело по исковому заявлению

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «ФИО1 лифтостроительный завод», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда № РТС236В240144 (Д) от 24.07.2024


Руководствуясь статьями 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «ФИО1 лифтостроительный завод», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 7 600 000 руб. неустойки по договору № РТС236В240144 (Д) от 24.07.2024 за период с 01.03.2025 по 24.10.2025, а также 400 392 руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.

Судья В.В. Митина