Постановление от 8 февраля 2017 г. по делу № А40-137671/2016

Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-137671/16
08 февраля 2017 года
г. Москва


Полный текст постановления изготовлен 08 февраля 2017 года

Резолютивная часть объявлена 07 февраля 2017 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

Судей: Титовой И.А., Гончарова В.Я.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО "ПК "ТЕРМОСЕРВИС"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 октября 2016 г. по делу № А40-137671/16, принятое судьей Картавой О.Н. (3-716)

по иску ЗАО "СУИР" (ОГРН <***>)

к АО "ПК "Термосервис" (ОГРН <***>)

о взыскании 2 126 256 руб. 56 коп. по встречному исковому заявлению ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» к ответчику ЗАО «СУ ИР» о взыскании 13 833 043 руб. 20 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 , ФИО3 по доверенности от 19.08.2016г.,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 11.01.2016г.,

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "СУИР" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к АО "ПК "Термосервис" о взыскании 1 991 133 руб. 37 коп. долга, 135 123 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

АО "ПК "Термосервис" заявлен встречный иск о взыскании неустойки в размере 13 833 043 руб. 20 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 октября 2016 г. по делу № А40-137671/16 первоначальные исковые требования удовлетворены, в удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

От сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, представлено мировое соглашение от 30.01.2017 г.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд утверждает мировое соглашение, заключенное сторонами, если оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Поскольку мировое соглашение от 30.01.2017г., заключенное между ЗАО "СУИР" и АО "ПК "Термосервис", не противоречит закону и не нарушает права других лиц, оно подлежит утверждению, а производство по настоящему делу, согласно ст.150 ч. 2 АПК РФ - прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 138-142, 150 ч. 2, 176, 266 – 268, 269 п. 3, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 30.01.2017г., заключенное между ЗАО "СУИР" и АО "ПК "Термосервис", на следующих условиях:

1. Стороны договорились о том, что АО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» отказывается отисковых требований к ЗАО «СУИР» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда №25-10/13 от 25.09.2013г. в сумме 13 833 043 руб. 20 коп., от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.2016г. по делу № А40-137671/2016 и подтверждает отсутствие у ЗАО «СУИР» задолженности и неисполненных обязательств по указанному договору подряда и дополнительным соглашениям к нему.

2. Стороны договорились о том, что ЗАО «СУИР» отказывается от исковых требований к АО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» о взыскании задолженности в размере 1 991 133 руб. 37 коп. основного долга, 135 123 руб. 19 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда №25-10/13 от 25.09.2013г. и подтверждает отсутствие у АО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» задолженности и неисполненных обязательств по указанному договору подряда и дополнительным соглашениям к нему.

3. Стороны договорились о том, что понесенные Сторонами по делу №А40-1376714/2016 судебные расходы по оплате государственных пошлин, почтовые расходы и расходы на оплату услуг представителей относятся на понесшую эти расходы Сторону и возмещению не подлежат.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 октября 2016 г. по делу № А40-137671/16 отменить. Производство по делу прекратить.

Возвратить ЗАО "СУИР" из средств федерального бюджета 16 815 руб. 50 коп. государственной пошлины

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.


Председательствующий судья Б.П. Гармаев


Судьи И.А. Титова

В.Я. Гончаров