Резолютивная часть решения от 5 апреля 2023 г. по делу № А17-5773/2022

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



209/2023-30199(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А17-5773/2022
г. Иваново
05 апреля 2023 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению областного государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» (ИНН 3705005229; ОГРН 1023701358977)

к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Бимас» (ИНН 3729026732 4; ОГРН 1033700085759)

о взыскании неустойки по государственному контракту № Ф.2020.1 от 27.07.2020 в сумме 6 778 333,53 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:


1. Исковое заявление ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» удовлетворить частично.

2. Взыскать с ООО «Производственно-строительная фирма «Бимас» (ИНН 3729026732 4; ОГРН 1033700085759) в пользу ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» (ИНН 3705005229; ОГРН 1023701358977) неустойку по государственному контракту № Ф.2020.1 от 27.07.2020 в сумме 2 159 308,48 руб. и 53 304,17 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.

3. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3) в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной


инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Скобелева Е.Г.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 28.02.2023 3:36:00Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна



Суд:

АС Ивановской области (подробнее)

Истцы:

ОГКОУ для детей "Ивановский Областной Центр Психолого-Медико-Социального Сопровождения" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ПСФ Бимас" (подробнее)

Судьи дела:

Скобелева Е.Г. (судья) (подробнее)