Постановление от 12 октября 2017 г. по делу № А40-113093/2017

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-45303/2017

Дело № А40-113093/17
г. Москва
12 октября 2017 года
Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2017 года

Постановление изготовлено в полном объеме 12 октября 2017 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Бодровой Е.В.,

Судей: Комарова А.А., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Правительства Москвы на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.07.2017 по делу № А40-113093/17 принятое судьей Ильиной Т.В. (шифр судьи 114-1076)

по иску Правительства Москвы к ООО «Модерн», ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» о взыскании 2 475 299 рублей 25 копеек,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 25.01.2017,

от ответчика: от ООО «Модерн»: не явился, извещен,

от ФГБУК «Государственный академический Большой театр России»: ФИО3 по доверенности от 01.01.2017,

У С Т А Н О В И Л:

Правительство г. Москвы обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Модерн" о взыскании с ООО «Модерн» 2 255 868 рублей основной задолженности и 186 485 рублей 09 копеек процентов, с ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» - 32 946 рублей 16 копеек процентов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 июля 2017 года по делу № А40-113093/17, взыскано с ООО «Модерн» в пользу Правительства Москвы 2 255 868 рублей основной задолженности, в доход федерального бюджета 19 479 рублей государственной пошлины. В остальной части в иске отказано.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу в которой просит, отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2017 по делу № А40-113093/2017 в части отказа Правительству Москвы во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами; удовлетворить требования Правительства Москвы о взыскании с ООО «Модерн» процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.06.2016 по 17.04.2017 в размере 186 485,09 руб., с ФГБУК «Государственный академически Большой театр России» процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.06.2016 по 06.04.2017 в размере 32 946,16 руб.; в остальной части решение оставить без изменения.

Истец поддержал доводы жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 26 июля 2017 года по делу № А40-113093/17 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, основанием иска является ненадлежащее исполнение ответчиками обязанности по передаче жилых помещений в объекте недвижимости, созданной в соответствии с инвестиционным контрактом от 06 февраля 2002 года №ДЖП.02.ЦАО.00431.

Решением от 07 апреля 2016 года суд обязал Правительство города Москвы, ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» и ООО «Модерн» подписать акт о результатах реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 06 февраля 2002 года №ДЖП.02.ЦАО.00431 (реестровый №13-000031-5001-0012- 00001-02) в редакции дополнительных соглашений от 19 ноября 2004 года, от 04 ноября 2006 года по строительству жилого дома с нежилым первым этажом и подземным гаражом-стоянкой по адресу: улица Троицкая, дом 13 (строительный адрес: улица Троицкая, владение 13).

Согласно пункту 5.1 акта по итогам фактического распределения у инвестора и заказчика перед администрацией образовалась задолженность в размере 6,65 кв.м (2922,9 кв.м*5%-139,5 кв.м) общей жилой площади с учетом летних помещений.

Согласно отчету об оценке от 08 сентября 2014 года №1433.14 рыночная стоимость 1 квадратного метра жилой площади объекта утверждена в размере 401400 (четыреста одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Таким образом, инвестор обязан оплатить денежные средства в размере 2 255 868 (два миллиона двести пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек ((1905,5 кв.м-2922,9 кв.м*65%)*401400 руб.) и заказчик обязан оплатить денежные средства в размере 413442 (четыреста тринадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек ((877,9 кв.м-2 922,9 кв.м*30%)*401400 руб.) в бюджет города Москвы за недополученную администрацией жилую площадь с учетом летних помещений в объекте.

Указанные суммы подлежат перечислению инвестором и заказчиком в установленном порядке в бюджет города Москвы в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего акта.

После подписания акта ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» 06 апреля 2017 года перечислило в бюджет города Москвы 413 442 рубля.

ООО «Модерн» не представило доказательства уплаты долга. В связи с этим требование о взыскании 2 255 868 рублей основной задолженности подлежит удовлетворению на основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае акт реализации инвестиционного контракта является сделкой, влекущей возникновение или прекращение прав и обязанностей сторон по результатам реализации инвестиционного проекта с момента его подписания или принятия решения суда.

Правильно установив данные фактические обстоятельства, суд первой инстанции правомерно вынес оспариваемое решение.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что в соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе судебная коллегия находит не обоснованными.

Поскольку решение суда об обязании подписать акт реализации инвестиционного контракта носит неимущественный характер, денежные обязательства у сторон возникают с момента, указанного в его пункте 5.1.

Согласно пункту 5.1 акта по итогам фактического распределения у инвестора и заказчика перед администрацией образовалась задолженность в размере 6,65 кв.м (2922,9 кв.м*5%-139,5 кв.м) общей жилой площади с учетом летних помещений.

Как правомерно указано судом первой инстанции, начало просрочки уплаты долга при буквальном толковании пункта 5.1 акта реализации инвестиционного проекта начинается с наступлением одного из более ранних событий: подписание акта стороной в буквальном смысле или предъявление кредитором требования об уплате долга, если сторона уклоняется от подписания акта.

С учетом указанных обстоятельств у ответчиков отсутствует просрочка уплаты долга, поскольку ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» после подписания акта уплатило долг, доказательства предъявления ООО «Модерн» Правительством Москвы акта для подписания не представлено.

Таким образом, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции правильно определил правоотношения сторон, предмет доказывания по спору, с достаточной полнотой выяснил, исследовал и оценил в совокупности все значимые обстоятельства по делу, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные отношения.

С учетом того, что иных доводов, подлежащих оценке, апелляционная жалоба не содержит, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2017 по делу № А40-113093/17 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья: Е.В. Бодрова

Судьи: А.А. Комаров

В.И. Тетюк

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.