Резолютивная часть решения от 25 марта 2021 г. по делу № А40-189511/2020Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 126_28254971 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации Дело № А40-189511/20-126-1381 г. Москва 25 марта 2021 года Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. протокол судебного заседания вел секретарь Остроушко В.П. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" (142100, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2011, ИНН: <***>) к ООО "ДИАМАНТ" (305004 <...> ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2008, ИНН: <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору строительного подряда № 24/Р24А от 14.05.2018 В судебном заседании приняли участие: от истца: ФИО1, доверенность от 02.11.2020. от ответчика: ФИО2, доверенность от 13.01.2020 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ" (305004 <...> ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2008, ИНН: 3123190195) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАРСЕНАЛ" (142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 61, ОГРН: 1117746238917, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2011, ИНН: 7726673383) 600 000 (шестьсот тысяч) руб. неустойки, а также 16 341 (шестнадцать тысяч триста сорок один) руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: М.С. Новиков Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "СтройАрсенал" (подробнее)Ответчики:ООО "Диамант" (подробнее)Судьи дела:Новиков М.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
