Резолютивная часть решения от 18 июля 2024 г. по делу № А40-299942/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации г. Москва Дело № А40- 299942/23-143-2316 «18» июля 2024г. Арбитражный суд в составе: Судьи Гедрайтис О.С. при ведении протокола секретарем судебного заседания Шаталовой А.В. с использованием средств аудиозаписи рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО «СМУ-12» (ИНН <***>) к ООО «Инжиниринг Системс» (ИНН <***>) о взыскании 2 613 336 руб.60коп. неустойки. при участии: от истца: ФИО1 дов. от 12.03.2019г. от ответчика: ФИО2 дов. от 15.07.2024г. Взыскать с ООО «Инжиниринг Системс» (ИНН <***>) в пользу ООО «СМУ-12» (ИНН <***>) 84 323руб. 10коп. неустойки и 11 432 руб. 00коп. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска, отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия. Судья О.С. Гедрайтис Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Строительно-монтажное управление №12" (подробнее)Ответчики:ООО "ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС" (подробнее)Судьи дела:Гедрайтис О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
