Резолютивная часть решения от 30 мая 2022 г. по делу № А59-1707/2022Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_1286444 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А59-1707/2022 30 мая 2022 года город Южно-Сахалинск Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрировано 02.04.1996 Администрацией г. Южно-Сахалинска за регистрационным номером 34/14/939, ул. Ленина д. 149, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693000) к акционерному обществу «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» (ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрировано 28.09.2004, ул. Хабаровская д. 2, г. Южно- Сахалинск, Сахалинская область, 693000) о взыскании 2 669 739 рублей 77 копеек неустойки по государственным контрактам, при участии представителей: от истца – не явился, уведомлен, от ответчика в режиме веб-конференции - ФИО2 по доверенности от 19.01.2022 года, личность удостоверена, копия диплома представлена, Руководствуясь статьями 150,167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Производство по делу в части требований о взыскании 432 490,85 рублей пени по государственному контракту № 161100003820000018 от 08.06.2020 года за просрочку выполнения работ за период с 30.11.2020 по 28.05.2021 года прекратить. В остальной части в удовлетворении иска отказать. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области. Решение сторонам не направлять. Судья О.А. Портнова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:18:47 Кому выдана Портнова Оксана Александровна Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области (подробнее)Ответчики:АО "Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий" (подробнее)Судьи дела:Портнова О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
