СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 января 2024 г. по делу № А80-465/2023

Арбитражный суд Чукотского АО (АС Чукотского АО) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

66/2024-351(1)

Арбитражный суд Чукотского автономного округа улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000, www.chukotka.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А80-465/2023
г. Анадырь
25 января 2024 года
Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Трофимовой А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коваль Ю.М., рассмотрев в судебном онлайн-заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «АнтикорПлюс» (ОГРН 1196313020551, ИНН 6319237559)

к непубличному акционерному обществу «Чукотская торговая компания» (ОГРН 1028700589807, ИНН 8704000668)

о взыскании пени по договорам, убытков в форме реального ущерба, при участии:

от ответчика – представитель Божок В.А. по доверенности от 12.12.2023 № 198, диплом, посредством системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел»,

руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания» (ОГРН 1028700589807, ИНН 8704000668) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АнтикорПлюс» (ОГРН 1196313020551, ИНН 6319237559)

неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг от 20.02.2021 № 002Р05/21 за период с 11.05.2021 по 01.03.2022 в размере 325551,55 руб.,

неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору подряда от 26.05.2022 № 003Р05/22 за период с 25.06.2022 по 25.04.2023 в размере 3065891,42 руб.,

проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда от 01.01.2022 № 002Р01/22 за период с 31.03.2022 по 08.06.2022 в размере 78230,27 руб., а всего взыскать 3469673,24 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания» (ОГРН 1028700589807, ИНН 8704000668) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АнтикорПлюс» (ОГРН 1196313020551, ИНН 6319237559) судебные расходы в виде уплаченной истцом госпошлины в размере 29277 руб., судебные расходы по оплате юридических услуг в размере 29151 руб., а всего взыскать 58428 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АнтикорПлюс» (ОГРН 1196313020551, ИНН 6319237559) из федерального бюджета излишне оплаченную по платежному поручению от 24.07.2023 № 390 государственную пошлину в размере 1 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд

Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181, статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Жалоба на решение суда подается через Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

Судья А.В. Трофимова