Решение от 18 июня 2019 г. по делу № А40-61696/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-61696/19

102-607

19 июня 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2019 г.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2019 года

Арбитражный суд в составе судьи Козловский В. Э.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривушиной Е.Е.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго"

к ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта"

о взыскании 1 346 968 руб. 53 коп.

при участии представителей

от истца: не явился, извещен надлежащим образом

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

УСТАНОВИЛ:

ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта" о взыскании 1 346 968 руб. 53 коп.

В судебное заседание стороны не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания. Суд на основании ст. 123, 156 АПК РФ проводит судебное заседание в отсутствие сторон.

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Между ПАО «МРСК Сибири» и ФГУП «Единая группа заказчика» заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 17.02.2016 № 20.7500.4269.15/

Согласно указанному договору, ПАО «МРСК Сибири» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения рабочего движения поездов объекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» 1 этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарыл - Лугокан, участок линии: станция Нарын1 (Борзя)-станция Газимурский завод» на ст. ФИО1, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Александрово-Заводский район, кадастровый номер земельного участка 75:02:000000:75.

Обязательства со стороны ПАО «МРСК Сибири» выполнены в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 11.12.2018 №7800468916.

Общий размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 158 304,79 руб. (пункт 3.1. Договора).

В соответствии с условиями договора (п. 3.2.) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 % платы за технологическое присоединение в размере 15 830,48 руб. вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего Договора. Срок оплаты - до 04.03.2016. 30 % плаТы за технологическое присоединение в размере 47 491,44 руб. вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего Договора. Срок оплаты - до 18.04.2016. 20 % платы за технологическое присоединение в размере 30 660,95 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора. Срок оплаты - до 16.08.2016. 30 % платы в размере 47 491,44 руб. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения. Срок оплаты - до 26.12.2018. 10 % платы за технологическое присоединение в размере 15 830,48 руб. вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Срок оплаты - до 21.12.2018.

Ответчиком не исполнено обязательство в части внесения четвертого и пятого платежей, подлежавших оплате до 21.12.2018 и до 26.12.2018 соответственно.

Таким образом, на сегодняшний день сумма задолженности по Договору № 1 составляет 63 321,92 руб. (47 491,44,руб.+ 15 830,48 руб.).

Письмом от 28.12.2018 № 1.8/03/8253-исх ПАО «МРСК Сибири» уведомило Ответчика о наличии задолженности по договору и необходимости оплаты ее и договорной неустойки. Требование оставлено без удовлетворения.

Также между Истцом и Ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 11.01.2016 № 20.7500.4275.15 (далее Договор № 2).

Согласно указанному договору, ПАО «МРСК Сибири» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения рабочего движения поездов объекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» 1этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын-Лугокан, участок лини: станция Нарын 1 (Борзя) -станция Газимурский завод» на ж/д переезде ПК 1129+46, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Александрово-Заводской район, в границах сельского поселения "Александрово-Заводское" от км 130 ПК 3- км 130 ПК 8+90 железнодорожной линии, кадастровый номер 75:02:000001:312.

Обязательства со стороны ПАО «МРСК Сибири» выполнены в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 11.12.2018 № 7800468884.

Общий размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 174 796,09 руб. (пункт 3.1. Договора).

В соответствии с условиями договора (п. 3.2.) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 % платы за технологическое присоединение в размере 17 479,61 руб. вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего Договора. Срок оплаты - до 26.01.2016. 30 % платы за технологическое присоединение в размере 52 438,83 руб. вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего Договора. Срок оплаты - до 12.03.2016. 20 % платы за технологическое присоединение в размере 34 959,22 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора. Срок оплаты - до 10.07.2016. 30 % платы в размере 52 438,83 руб. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения. Срок оплаты - до 26.12.2018. 10 % платы за технологическое присоединение в размере 17 479,60 руб. вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Срок оплаты - до 21.12.2018.

Ответчиком не исполнено обязательство в части внесения четвертого и пятого платежей, подлежавших оплате до 21.12.2018 и до 26.12.2018 соответственно.

Таким образом, на сегодняшний день сумма задолженности по Договору № 2 составляет 69 918,43 руб. (52 438,83 руб.+ 17 479,60 руб.).

Письмом от 28.12.2018 № 1.8/03/8229-исх ПАО «МРСК Сибири» уведомило Ответчика о наличии задолженности по договору и необходимости оплаты ее и договорной неустойки. Требование оставлено без удовлетворения.

Также между Истцом и Ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 11.01.2016 № 20.7500.4280.15 (далее Договор № 3).

Согласно указанному договору, ПАО «МРСК Сибири» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения движения поездов объекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» 1 этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын1 (Борзя)- станция Газимурский завод» на ж/д переезде ПК834+75, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Александрово-Заводской, в границах сельского поселения "Шаранчинское" от км 78 ПК 6+7 - км 87 ПК 3+43 железнодорожной линии, кадастровый номер 75:02:000000:130.

Обязательства со стороны ПАО «МРСК Сибири»; выполнены в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 11.12.2018 № 7800468868.

Общий размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 174 796,09 руб. (пункт 3.1. Договора).

В соответствии с условиями договора (п. 3.2.) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 % платы за технологическое присоединение в размере 17 479,61 руб. вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего Договора. Срок оплаты - до 26.01.2016. 30 % платы за технологическое присоединение в размере 52 438,83 руб. вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего Договора. Срок оплаты - до 12.03.2016. 20 % платы за технологическое присоединение в размере 34 959,22 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора. Срок оплаты - до 10.07.2016.30 % платы в размере 52 438,83 руб. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения. Срок оплаты - до 26.12.2018. 10 % платы за технологическое присоединение в размере 17 479,60 руб. вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Срок оплаты - до 21.12.2018.

Ответчиком не исполнено обязательство в части внесения четвертого и пятого платежей, подлежавших оплате до 21.12.2018 и до 26.12.2018 соответственно.

Таким образом, сумма задолженности по Договору № 3 составляет 69 918,43 руб. (52 438,83 руб.+ 17 479,60 руб.).

Письмом от 28.12.2018 № 1.8/03/8254-исх ПАО «МРСК Сибири» уведомило Ответчика о наличии задолженности по договору и необходимости .оплаты ее и договорной неустойки. Требование оставлено без удовлетворения.

Также между Истцом и Ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 19.04.2016 № 20.7500.4638.15 (далее Договор № 4).

Согласно указанному договору, ПАО «МРСК Сибири» обязалось осуществить Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для обеспечения рабочего движения поездов объекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» 1 этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын-Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя)-станция Газимурский завод на ст. Газимурский Завод, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, кадастровый номер земельного участка 75:05:000000:177.

Обязательства со стороны ПАО «МРСК Сибири» выполнены в полном объеме, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 11.12.2018 №7800468880.

Общий размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 2 202 192,22 руб. (пункт 10 Договора).

В соответствии с условиями договора (п. 10) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 % платы за технологическое присоединение в размере 220 219,22 руб. вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего Договора. Срок оплаты - до 04.05.2016. 30 % платы за технологическое присоединение в размере 660 657,67 руб. вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего Договора, 20 % платы за технологическое присоединение в размере 440 438,44 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора. Срок оплаты - до 16.10.2016. 30 % платы в размере 660 657,67 руб. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения. Срок оплаты - до 26.12.2018. 10 % платы за технологическое присоединение в размере 220 219,22 руб. вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Срок оплаты-до 21.12.2018.

Ответчиком не исполнено обязательство в части внесения четвертого и пятого платежей, подлежавших оплате до 21.12.2018 и до 26.12.2018 соответственно.

Таким образом, на сегодняшний день сумма задолженности по Договору № 4 составляет 880 876,89 руб. (660 657,67 руб.+220 219,22 руб.).

Письмом от 28.12.2018 № 1.8/03/8252-исх ПАО «МРСК Сибири» уведомило Ответчика о наличии задолженности по договору и необходимости оплаты ее и договорной неустойки. Требование оставлено без удовлетворения.

Доказательств оплаты в материалы дела не представлено. В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные в порядке ст.395 Гражданского кодекса РФ, исходя из ключевой ставки Банка России, составляют 3 704 руб. 18 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов начиная с 06.03.2018 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга и по ключевой ставке Центрального банка.

Исходя из положений статей 330, 395, 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.

Таким образом, суд требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными по день фактической оплаты задолженности, соответствует ранее действовавшей правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Пленума от 04.04.2014 N 22, а также правовой позиции, изложенной в пункт 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств". Поскольку денежное обязательство до вынесения решения по настоящему делу не исполнено, требование истца о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 06.03.2018 по день фактической оплаты задолженности, исходя из суммы основного долга и по ключевой ставке установленной Банком России, заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению.

Возражений относительно правильности представленного расчета процентов за пользование чужими денежными средствами ответчиком не заявлено, контррасчета не представлено.

В соответствии с п. 5.4. Договоров № 1, 2, 3, п. 17 Договора № 4, в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

По Договору № 1 Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства с 22.12.2018. На 22.02.2019 просрочка составляет 63 дней. В соответствии с п. 5.4. сумма неустойки составит: 63 дн. * 158 304,79 руб. *0,014* 11 % = 15 358,73 руб.

По Договору № 2 Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства с 22.12.2018. На 22.02.2019 просрочка составляет 63 дней. В соответствии с п. 5.4. сумма неустойки составит: 63 дн. * 174 796,09 руб. *0,014* 11%= 16 958,72 руб.

По Договору № 3 Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства с 22.12.2018. На 22.02.2019 просрочка составляет 63 дней. В соответствии с п. 5.4. сумма неустойки составит: 63 дн. * 174 796,09руб. *0,014* 11%= 16958,72руб.

По Договору № 4 Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства с 22.12.2018. На 22.02.2019 просрочка составляет 63 дней. В соответствии с п. 17 сумма неустойки составит: 63 дн. * 2 202 192,22 руб. *0,014* 11% = 213 656,69 руб.

Поскольку доказательства оплаты в полном объеме суду не представлены, начисление процентов признается судом обоснованным и правомерным, требование истца о взыскании пени в размере 262 932 руб. 86 коп. подлежит удовлетворению.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований и возражений. От ответчика отзыв на иск в материалы дела не поступал. Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению.

Судебные расходы, согласно ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 310, 330, 801 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167 - 171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта" в пользу ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго" 1 346 968 руб. 86 коп., из них 1 084 036 руб. 00 коп. основного долга и 262 932 руб. 86 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами начислять по ключевой ставке установленной Банком России в соответствующие периоды, на сумму основного долга, начиная с 23.02.2019 г. по дату фактического исполнения обязательства, а также взыскать 26 500 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяВ. ФИО2