Резолютивная часть решения от 10 августа 2017 г. по делу № А55-30935/2016

38/2017-175612(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

11 августа 2017 года Дело № А55-30935/2016

Арбитражный суд Самарской области

в составе Судьи Бибиковой Н.Д. при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании 11 августа 2017года дело по иску, заявлению Общества с ограниченной ответственностью СК "Город"

От 07 декабря 2016 года № к Департаменту градостроительства городского округа Самара Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 153 г.о. Самара

2) Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа

О взыскании 8 653 295 руб. 37 коп., а также пени за просрочку платежа с перерасчетом на дату вынесения решения

И по встречному иску Департамента градостроительства городского округа Самара к Обществу с ограниченной ответственностью СК "Город", о взыскании 1 333 520руб.- неустойки за нарушение сроков выполнения работ

при участии в заседании

От первоначального истца - ФИО2, доверенность от 30.12.2016 От первоначального ответчика – ФИО3, доверенность от 30.12.2016

Руководствуясь ст. ст.110,168-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску:

Взыскать с Департамента градостроительства городского округа Самара в пользу Общество с ограниченной ответственностью СК "Город" , г. Самара 8 840 000руб.- задолженность по муниципальному контракту от 07.06.2016 № 00097 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Детский сад в границах ул. Солнечная, ул. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа)», 910 209руб.83коп.- неустойка, начисленная за просрочку оплаты выполненных работ за период с 22.08.2016 по 11.08.2017, а также 66 266руб.-расходы по госпошлине и 60 000руб- расходы за проведение экспертизы.

По встречному иску:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью СК "Город", г. Самара в пользу Департамента градостроительства городского округа Самара 1 333 520руб.- неустойку, начисленную за просрочку выполнения работ в период с 11.09.2016 по 28.11.2016.

Путем зачета первоначального иска встречным:

Взыскать с Департамента градостроительства городского округа Самара в пользу Общество с ограниченной ответственностью СК "Город" , г. Самара

8 542 955руб.83коп.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Н.Д. Бибикова