Решение от 22 марта 2021 г. по делу № А40-245700/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-245700/20-110-1726
22 марта 2021 года
город Москва


Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 22 марта 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЮНИОН СБ" (115230, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, 3, СТР.2, ОГРН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>) о взыскании 1 352 902,08 рублей,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов. от 15.10.20№1,

от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЮНИОН СБ" обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 578 200,19 руб. пеней по договору подряда №б/н от 24.05.2018.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае его неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явился, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявил. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, «24» мая 2018 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Юнион СБ» (Подрядчик, ООО «Юнион СБ») и ИП ФИО2 (Заказчик, ИП ФИО2.) был заключен Договор подряда от 24.05.2018 года (Далее -Договор).

Согласно п. 1.1. Договора, Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, на основе Технического задания, Типовой Спецификации Заказчика и утвержденного сметного расчета своими силами и средствами, а также силами привлеченных субподрядных организаций выполнить ремонтно-строительные работы (далее по тексу - Работы), а также работы, определенно не упомянутые, но необходимые и достаточные для достижения результатов Работ, в здании/помещениях предприятия розничной торговли, расположенного по адресу: Мытищинский район, деревня Подрезово, а Заказчик обязуется принять результат Работ, а также оплатить надлежаще выполненные Работ в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 2.1.1. Договора, Подрядчик обязуется своими и/или привлеченными силами выполнить все работы по настоящему Договору в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать Объект Заказчику в гарантийную эксплуатацию.

В силу п. 2.2.3. Договора, Заказчик в свою очередь обязан получить от Подрядчика Акт выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 проверить объемы выполненных работ, их качество, исполнительную документацию и принять работы.

Также Заказчик принял на себя обязательство по оплате выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, установленные п. 4.5.1. - 4.5.3. Договора.

Согласно п. 4.1. Договора общая стоимость работ определяется сметным расчетом и составляет 5 685 635 руб. 19 коп., в том числе НДС (18%) 867 300 руб. 28 коп.

Однако, на основании Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" от 03.08.2018 N 303-ФЗ (последняя редакция), согласно которому с 01.09.2019 года, ставка НДС была повышена с 18% до 20%, стороны пришли к взаимному согласию, что цедра договора увеличивается в части размера НДС.

Таким образом, стоимость договора составила 5 782 001 руб. 89 коп., в том числе НДС (20%) 963 666 руб. 98 коп.

ООО «Юнион СБ» свои обязанности по Договору от «24» мая 2018 г. исполнило в полном объеме, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ № 1 от 28.05.2019 г. по форме КС-2, а также Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.05.2019 г. по форме КС-3.

Указанные документы были получены Заказчиком, надлежащим образом подписаны, что подтверждает принятие Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.

Исходя из положений статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащим доказательством выполнения работ, их стоимости по договору подряда являются акты приемки выполненных работ.

Однако, обязанность Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ, не была исполнена в полном объеме.

Согласно ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

ИП ФИО2, произвел частичную оплату оказанных ООО «Юнион СБ» работ, на следующие суммы:

2 843 000,00 руб. - ПП № 272 от 30.05.2018 - согласно п. 4.5.1. Договора;

474 300,00 руб. - ПП № 34 от 30.05.2019;

490 000,00 руб. - ПП № 40 от 03.07.2019;

500 000,00 руб. - ПП № 42 от 04.07.2019;

400 000,00 руб. - ПП № 44 от 09.07.2019;

300 000,00 руб. - ПП № 391 от 12.07.2019.

Итого сумма произведенной ИП ФИО2 оплаты по Договору подряда от 24.05.2018 года, составляет 5 007 300 (Пять миллионов семь тысяч триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Таким образом, на дату подачи иска задолженность состалвляла 774 701 (Семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот один) рубль 89 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Также согласно, п. 7.6. Договора подряда при нарушении сроков оплаты за выполненный и принятый объем работ свыше 15 (Пятнадцати) банковских дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости работа по Договору.

На основании изложенного ООО «Юнион СБ» произвело расчет пени за нарушение ИП ФИО2 сроков оплаты.

Акт о приемке выполненных работ № 1 по форме КС-2, а также справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 по форме КС-3, подписаны 28.05.2019 года, исходя из п. 7.6. Договора, Заказчик производит полный расчет с Подрядчиком в течении 15 (Пятнадцати) банковских дней, в данном случае до 18.06.2019 года включительно, в случае нарушения указанного срока, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Таким образом, сумма неустойки составляет 578 200,19 руб.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено об отказе от иска в части взыскания задолженности в размере 774 701,89 руб., в связи с оплатой (п/п №85 от 24.02.2021).

С учетом изложенного, истец просит взыскать 578 200,19 руб. пеней по договору подряда №б/н от 24.05.2018.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 49,110, 123,150,156,169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части задолженности. Производство по делу в этой части прекратить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЮНИОН СБ" 578 200 руб. 19 коп .неустойки, 26 529 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В. Мищенко