Резолютивная часть решения от 4 июня 2020 г. по делу № А48-2057/2020Арбитражный суд Орловской области (АС Орловской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ дело № А48-2057/2020 город Орёл 04 июня 2020 года Арбитражный суд в составе судьи Родиной Г.Н. при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Технодом» (302527, <...>, литер А1 А3, ОРГН 1045752007674, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гостстрой» (302010, <...>, кабинет 8, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 2 566 765 руб. 60 коп., из которых 207 200 руб. – предоплата по договору подряда № 55 от 28.08.2019, 79032 руб. – неустойка за период с 08.11.2019 по 23.03.2020, 1 287 398 руб. 00 коп. – предоплата по договору подряда № 24 от 03.06.2019, 993 135 руб. 60 коп. – неустойка за период с 03.07.2019 по 23.03.2020, Руководствуясь 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гостстрой» (302010, <...>, кабинет 8, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технодом» (302527, <...>, литер А1 А3, ОРГН 1045752007674, ИНН <***>) сумму 2 566 765 руб. 60 коп., из которых: 1 494 598,00 руб. – предоплата, 1 072 167,60 руб. – неустойка за период с 08.11.2019 по 23.03.2020 и расходы по государственной пошлине в размере 35 834 руб. 00 коп. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия. Судья Г.Н. Родина Суд:АС Орловской области (подробнее)Истцы:ООО "Технодом" (подробнее)Ответчики:ООО "ГостСтрой" (подробнее)Судьи дела:Родина Г.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
