СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 ноября 2022 г. по делу № А40-163874/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

12_33985512

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-163874/22-12-1224
г. Москва
29 ноября 2022 года
Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ООО «СИННТЕРРА КОНСТРАКШН» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ООО «ПРАЙД» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 2.008.432,52 рублей, неустойки по договору от 20.06.2019 № 097/П/2019 в сумме 3.712.575,24 рублей, задолженности в размере 431.818,15 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙД» ОГРН

<***> в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СИНТЕРРА

КОНСТРАКШН» ОГРН <***>:

- неустойку по Договору подряда № 097/П/2019 от 20.06.2019 г. за период с

11.07.2019 г. по 31.08.2019 г. в размере 24 220,79 руб.;

- неустойку по Дополнительному соглашению № 1 от 25 . 06.2019 г. за период с

31.08.2019 г. по 07.06.2022 г. в размере 3 608 166,98 руб.;

- неустойку по Дополнительному соглашению № 2 от 21.10.2 019г. за период с

11.11.2019 г. по 07.06.2022 г. в размере 45 946 руб.;

- неустойку по Дополнительному соглашению № 5 от 05.12.2019г. за период с

11.12.2019 г. по 15.01.2020 г. в размере 34 241,47 руб.;

- неосновательное обогащение в размере 2 008 432,52 руб., в т.ч. НДС 2 0%; - Генподрядные услуги в размере 431 818,15 рублей;

а всего взыскать денежных средств в размере 6 152 825,91 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙД» ОГРН

<***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере

53.764 (пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят четыре) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов