СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 января 2020 г. по делу № А40-285465/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109314_24628816

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-285465/19-5-2268
г. Москва
28 января 2020 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Карчемной Р.В. рассмотрев в судебном заседании дело

истца: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ФАСАД" (127322, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЯБЛОЧКОВА, ДОМ 21, КОРП. 3, ОФИС 10S, ОГРН: 1085047006483, Дата присвоения ОГРН: 22.05.2008, ИНН: 5047094878)

к ответчику: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН" (115230, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, 13А, ОГРН: 1057747873875, Дата присвоения ОГРН: 18.08.2005, ИНН: 7724552070)

о признании несоразмерной неустойки, взыскании 3 116 835 руб. 10 коп. в заседании приняли участие: от истца: Романова Д.С. дов № 1 от 21.01.2020 г., диплом.

от ответчика: Крылова М.В. дов от 05.07.2018 г. № 7538/120 диплом.

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН" (ОГРН: 1057747873875, ИНН: 7724552070) об оставлении искового заявления без рассмотрения отказать.

Снизить примененную АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН" (ОГРН: 1057747873875, ИНН: 7724552070) неустойку по договору подряда № ГРК1 от 25.06.2018г. до 679 510 (шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот десять) руб. 93 коп.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН" (ОГРН: 1057747873875, ИНН: 7724552070) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ФАСАД" (ОГРН: 1057747873875, ИНН: 5047094878) неосновательное обогащение 2 718 043 (два миллиона семьсот восемнадцать тысяч сорок три) руб. 71 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН" (ОГРН: 1057747873875, ИНН: 7724552070) в доход федерального бюджета 36 590 (тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто) руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Е.Н. Киселева