Резолютивная часть решения от 13 сентября 2022 г. по делу № А51-6985/2022Арбитражный суд Приморского края (АС Приморского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 5/2022-185505(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Дело № А51-6985/2022 г. Владивосток 13 сентября 2022 года Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СтеклоСтройПром" (ИНН <***> , ОГРН <***> ) к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Патрокл" (ИНН <***>, ОГРН <***> ) о взыскании основного долга, встречный иск о взыскании неустойки, расходов на проведение технического обследования Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "СтеклоСтройПром" к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Патрокл" отказать. Встречный иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтеклоСтройПром" в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Патрокл" 443 810 рублей 01 копейку неустойки, 75 500 рублей расходов на проведение технического обследования, 13 386 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Патрокл" из федерального бюджета 4 180 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 484 от 13.07.2022. Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. Судья Плеханова Н.А. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 19:56:30 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна Суд:АС Приморского края (подробнее)Истцы:ООО "СТЕКЛОСТРОЙПРОМ" (подробнее)Ответчики:ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАТРОКЛ" (подробнее)Судьи дела:Плеханова Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
