Резолютивная часть решения от 2 сентября 2018 г. по делу № А60-37597/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации



РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ, РАССМОТРЕННОМУ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дело №А60-37597/2018
03 сентября 2018 года
г. Екатеринбург



Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.В. Чукавиной рассмотрел дело в порядке упрощенного производства по  первоначальному иску  общества с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***> ) к акционерному обществу "УБТ-ИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 185 209,00руб.,

по  встречному  иску акционерного общества  "УБТ-ИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 47 991 руб. 51 коп.


на основании статьей 309, 310, 330, 331, 702, 711, 740 ,746 Гражданского  кодекса Российской Федерации,   руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  



РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

 Взыскать с акционерного общества "УБТ-ИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 56697 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто семь) руб. 05 коп. неустойку, начисленную на основании п. 9.6  договора подряда №И-315 от 26.08.2016 года  за период с 07.02.2018 года по 08.06.2016 года.

В остальной части первоначальных  исковых требований отказать.

2. Взыскать с акционерного общества "УБТ-ИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины денежные средства в размере 2 268 (две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 4 024 (четыре тысячи двадцать четыре) рубля 00 коп., уплаченную по  платежному поручению №60 от 22.06.2018 года.

  3. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***> ) в пользу акционерного общества "УБТ-ИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 47991 (сорок семь тысяч девятьсот девяносто один) руб. 59 коп. неустойку, начисленную на основании п. 9.6  договора подряда №И-315 от 26.08.2016 года  за период с 31.01.2017 года по 16.10.2017 года.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***> ) в пользу акционерного общества "УБТ-ИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины денежные средства в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.

6. В результате зачета встречных удовлетворенных требований взыскать с  акционерного общества "УБТ-ИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 8 705 (восемь тысяч семьсот пять) рублей 46 копеек неустойку, в возмещение расходов по оплате государственной пошлины денежные средства в размере 268 (двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

7. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 4 024 (четыре тысячи двадцать четыре) рубля 00 коп., уплаченную по  платежному поручению №60 от 22.06.2018 года.

8. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

9. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

10. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты выдачи исполнительного листа, указанной в сервисе «Картотека арбитражных дел».



Судья                                                         Т.В. Чукавина