Решение от 12 августа 2024 г. по делу № А40-73025/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-73025/24-80-570
г. Москва
13 августа 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 13 августа 2024 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кочарской Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, Г.МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 9, СТР. 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: <***>)

ответчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА" (111524, Г.МОСКВА, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, ЭТ 2 ПОМ III КОМ 16, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2005, ИНН: <***>)

о взыскании 1 856 290 руб. 94 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: не явился, извещен 



УСТАНОВИЛ:

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА" о взыскании неустойки в размере 1 856 290 руб. 94 коп.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явились. Дело рассмотрено в отсутствие представителей истца, ответчика в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (заказчик) и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА" (генподрядчик) был заключен договор от 19.11.2019 г. № КР-004994-19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуществав многоквартирном(ых) доме(ах) ЦАО г. Москвы по адресу (-ам): пер. Хитровский, д. 4, согласно которому заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по адресу (-ам): пер. Хитровский, д. 4, включая выполнение строительных - монтажных работ на объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объекта(-ов) по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока,, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, после приемки законченных работ на объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

В соответствии с графиком производства работ (приложение № 1 к договору) по адресу: пер. Хитровский, д. 4 окончание срока работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - 18.08.2020 г. Фактическая сдача работы системы – 15.10.2020 г. с учетом приостановки работ с 28.03.2020 г. по 06.07.2020 г. и праздничных дней просрочка выполнения работ по системе составила 58 дней.

Между ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (заказчик) и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА" (генподрядчик) был заключен договор от 25.03.2020 г. № ПКР-005046-20 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах) САО г. Москвы по адресу (-ам): пер. Эльдорадовский, д. 4, согласно которому заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по адресу (-ам): пер. Эльдорадовский, д. 4, включая выполнение строительных - монтажных работ на объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объекта(-ов) по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, после приемки законченных работ на объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

В соответствии с графиком производства работ (приложение № 1 к договору) по адресу: пер. Эльдорадовский, д. 4 окончание срока работ по ремонту крыши - 20.07.2021 г. Фактическая сдача работ системы - 25.02.2022 г., с учетом приостановки работ с 01.05.2021 г. по 11.05.2021 г., с 01.10.2021 г. по 25.02.2022 г., с 01.12.2020 г. по 20.04.2021 г. и праздничных дней просрочка выполнения работ по системе составила 120 дней. Окончание срока работ по ремонту подъездов, направленному на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ - 21.04.2021 г. Фактическая сдача работ системы - 30.08.2021 г. с учетом приостановки работ с 01.05.2021 г. по 11.05.2021 г., с 20.12.2020 г. по 10.01.2021 г. и праздничных дней просрочка выполнения работ по системе составила 72 дня.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктами 12.3, 12.3.1 договоров установлено, что за невыполнение или ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по срокам выполнения работ на объекте(-ах) в соответствии с графиком производства работ, генподрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 дней): - 0,2% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью свыше 10 дней). При этом, размер неустойки увеличивается до 0,2% начиная с 11-го дня просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с графиком выполнения работ приходится завершение выполнения работ по элементу (системе) здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки за просрочку выполнения работ по договорам составила 1 856 290 руб. 94 коп.

Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не опроверг, поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьями 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 330 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 



Р Е Ш И Л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА" в пользу ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ неустойку в размере 1 856 290 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто) руб. 94 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 31 563 (Тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят три) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.


Судья                                                                                                                   Пронин А.П.