Резолютивная часть решения от 16 июня 2021 г. по делу № А76-28047/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-28047/2020
г. Челябинск
16 июня 2021 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области И.В. Костарева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.О. Есиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью «Уральский Институт Урбанистики», ОГРН 1137455002046, г. Магнитогорск Челябинской области,

к федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», ОГРН 1027700245825, г. Москва,

о взыскании 755 929 руб. 89 коп.,

по встречному иску федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», ОГРН 1027700245825, г. Москва,

к обществу с ограниченной ответственностью «Уральский Институт Урбанистики», ОГРН 1137455002046, г. Магнитогорск Челябинской области,

о взыскании 117 848 руб. 24 коп.,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Российской Федерации в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ОГРН 1127746554320, г. Москва,

при участии в судебном заседании до перерыва:

от истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску): В.П. Григорьева, представителя, действующего на основании доверенности от 10.03.2021, представлен паспорт,

от ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску): не явился, извещен,

от третьего лица: не явилось, извещено,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. Встречный иск удовлетворить частично.

После проведенного зачета взыскать с федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», ОГРН 1027700245825, г. Москва, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уральский Институт Урбанистики», ОГРН 1137455002046, г. Магнитогорск Челябинской области, 642 262 руб. 55 коп.

Взыскать с федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», ОГРН 1027700245825, г. Москва, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Уральский Институт Урбанистики», ОГРН 1137455002046, г. Магнитогорск Челябинской области, неустойку с 17.06.2021, исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы долга за каждый день просрочки по день фактической оплаты задолженности.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Уральский Институт Урбанистики», ОГРН 1137455002046, г. Магнитогорск Челябинской области, из федерального бюджета госпошлину в размере 912 руб., уплаченную по платежному поручению № 144 от 06.07.2020.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.В. Костарева

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.