Резолютивная часть решения от 8 апреля 2018 г. по делу № А70-62/2018Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 21/2018-31046(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-62/2018 г. Тюмень 09 апреля 2018 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» к закрытому акционерному обществу «Проектный и конструкторский институт «Промстройпроект» о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с закрытого акционерного общества «Проектный и конструкторский институт «Промстройпроект» в пользу государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» неустойку в размере 107 493 рубля 33 копейки. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. Взыскать с закрытого акционерного общества «Проектный и конструкторский институт «Промстройпроект» в доход федерального бюджета 4 225 рублей государственной пошлины. Выдать исполнительные листы. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области. Судья Ю.В. Шанаурина Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ЗАО " ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" (подробнее)Судьи дела:Шанаурина Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
