Решение от 26 января 2022 г. по делу № А74-13221/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

№ А74-13221/2021
26 января 2022 года
г. Абакан



Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.А. Федулкиной, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Аппарату Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 104 289 руб. 61 коп.

в отсутствие сторон.


Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии»» (далее – общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к Аппарату Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия (далее – ответчик, аппарат Правительства РХ) о взыскании 104 289 руб. 61 коп. неустойки за просрочку оплаты по государственному контракту от 28.09.2020 № А-28-дхт.

Стороны, надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания, не явились, являются извещёнными о времени и месте судебного заседания надлежащим образом. Истец просил рассмотреть дело в кго отсуствие, ответчик признал требования истца в полном объеме. На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между обществом (подрядчик) и аппаратом главы Правительства РХ (заказчик) 28.09.2020 заключен государственный контракт на выполнение работ по монтажу систем охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения №А-28-дхт.

Оплата по контракту осуществляется заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, по факту выполнения работ, в течение 30 дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) на основании счета (счет-фактуры).

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту надлежащим образом и в полном объеме (пункт 1.6.)

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы (пункт 7.3, 7.4.).

Решением Арбитражного суда Республики Хакасии от 06.10.2021 по делу №А74-2442/2021 иск общества удовлетворен, с Аппарата Главы Правительства Республики Хакасия взыскано 1 688 922 руб. 55 коп., в том числе: 1 604 599 руб. 42 коп. долга, 74 806 руб. 50 коп. обеспечения, 9516 руб. 63 коп. неустойки за период с 31.01.2021 по 11.03.2021.

Истец представил в материалы дела копии платежных документов № 344638 от 11.10.2021, №352687 от 12.10.2021, №513293 от 16.11.2021, просил суд взыскать пеню за несвоевременную оплату долга и возврат обеспечительного платежа заказчиком в размере 104 289 руб. 61 коп. за период с 12.03.2021 по 16.11.2021.

Оценив доводы искового заявления, исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

Заключенный сторонами 28.09.2020 государственный контракт на выполнение работ по монтажу систем охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения №А-28-дхт в административном здании Правительства Республики Хакасия по адресу: <...>, является по своей правовой природе договором подряда на выполнение проектных работ для муниципальных нужд, регламентированного нормами параграфов 1 и 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (пункт 1 статьи 310 Кодекса).

В настоящее время долг и неустойка по контракту взысканы решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 06.10.2021, судебным решением установлен факт просрочки платежа. Указанное решение ответчиком исполнено в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 344638 от 11.10.2021, № 352687 от 12.10.2021, № 513293 от 16.11.2021.

Расчет неустойки за последующий период с 12.03.2021 по 16.11.2021 в размере 104 289 руб. 61 коп. судом проверен и признан соответствующим фактическим обстоятельствам просрочки выполнения работ и размеру ответственности, установленной контрактом - 1/300 от ставки рефинансирования 7.5% годовых.

Учитывая правомерность требований истца и признание иска ответчиком, суд удовлетворяет иск в полном объеме. Государственная пошлина составила 4129 руб. С учетом признания иска государственная пошлина подлежит уменьшению на 70%.

С ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 1239 руб., в сумме 2890 руб. государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. Удовлетворить исковые требования.

Взыскать с Аппарата Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» 104 289 (сто четыре тысячи двести восемьдесят девять) руб. 61 коп. неустойки а также 1239 (одна тысяча двести тридцать девять) руб. расходов по государственной пошлине.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии»» из федерального бюджета 2890 руб. излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению № 511 от 07.12.2021



На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.


Судья А.А. Федулкина