Резолютивная часть решения от 8 ноября 2023 г. по делу № А65-15130/2023Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1982/2023-337444(2) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-15130/2023 г. Казань 08 ноября 2023 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Сотова А.С., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску истца – общества с ограниченной ответственностью "ЕКСтрой", г.Зеленодольск (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Ак Таш" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 75 289 руб. 50 коп. неустойки, с участием представителей: от истца – ФИО2, по доверенности от 07.11.2023г., от ответчика – ФИО3, по доверенности от 24.10.2023г., руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Ак Таш" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЕКСтрой", г.Зеленодольск (ОГРН <***>, ИНН <***>) 74 380 руб. 16 коп. неустойки, 2 975 руб. 20 коп. расходов по оплате государственной пошлины, 39 517 руб. 41 коп. расходов по оплате услуг представителя. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Судья А.С. Сотов Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "ЕКСтрой", г.Зеленодольск (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная фирма "Ак Таш" (подробнее)Судьи дела:Сотов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
