Резолютивная часть решения от 19 октября 2020 г. по делу № А40-83313/2020Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 116_26789911 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации г. Москва Дело № А40-83313/20 116-622 19 октября 2020 г. Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., при ведении протокола судебного заседания, секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ООО "СВАРГО ИНЖИНИРИНГ" ( ОГРН <***>) к ООО "ССТ" ( ОГРН <***>) о взыскании неосновательного обогащения, неустойки. при участии представителей от истца (заявителя) – согласно протокола судебного заседания от ответчика (заинтересованного лица) – Взыскать с ООО "ССТ" ( ОГРН <***>) в пользу ООО "СВАРГО ИНЖИНИРИНГ" ( ОГРН <***>) сумму неотработанного аванса в размере 875.467,12 рублей , сумму неустойки в размере 551.544,29 рублей по состоянию на 13.10.2020г. и с 14.10 .2020г. по день фактической уплаты суммы неотработанного аванса исходя из 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки , неустойку в размере 321.940,77 рублей за нарушение срока выполнения работ , расходы по госпошлине 25.526 рублей . Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: А.П. Стародуб Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "СВАРГО ИНЖИНИРИНГ" (подробнее)Ответчики:ООО "Современные строительные технологии" (подробнее)Судьи дела:Стародуб А.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
