Решение от 6 декабря 2017 г. по делу № А40-85166/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

06.12.2017 года Дело № А40-85166/17-110-805

Резолютивная часть решения объявлена 29.11.2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 06.12.2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства культуры Российской Федерации (ОГРН <***>, 109074, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью "ЛИНИЯ КИНО" СТУДИЯ ФИО3" (ОГРН <***>, 119361, <...>) 34 609 064,66 рублей,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 06.10.2015 №204-43Д,

от ответчика - не явился,

УСТАНОВИЛ:

Министерство культуры Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "ЛИНИЯ КИНО" СТУДИЯ ФИО3" о взыскании 25 555 000 руб., перечисленных в качестве финансовой поддержки, 9 054 064 руб. 66 коп. процентов.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между Министерством культуры Российской Федерации (Минкультуры России) и ООО «Линия кино» студия ФИО3» (исполнитель, ответчик) 27.05.2011г. был заключен Государственный контракт №1061-01-41/03-11 о государственной финансовой поддержке производства национального кинофильма (частичная поддержка) «Елизавета и Клодиль» (далее - контракт).

В соответствии с календарно-постановочным планом производства игрового фильма, являющемся неотъемлемой частью контракта, срок предоставления заказчику акта о приемке исходных материалов фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России не позднее 30 ноября 2012г., срок подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту не позднее 15.12.2012г.

Обязательства сторон, указанные в приложениях к контракту должны быть исполнены надлежащим образом, в установленные сроки (п. 1.14).

Минкультуры России в соответствии с п.п. 2.1, 2.2 контракта перечислило на расчетный счет ответчика 25 555 000 (двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) руб. платежными поручениями:

-№ 120747 от 14.02.2012 в сумме 4666500 руб.,

-№ 220472 от 10.04.2012 в сумме 10888500 руб.,

-№ 1476312 от 14.06.2011 в сумме 3000000 руб.,

-№ 2103110 от 11.08.2011 в сумме 3279900 руб.,

-№ 2850203 от 18.10.2011 в сумме 3720100 руб.

До настоящего времени, взятые на себя обязательства по контракту ответчик не выполнил.

В нарушение условий п.п.1.1., 1.12., 1.13., 1.14. абз.2, 3.1.2., 3.1.10., 3.1.11., 4.1.-4.3. контракта:

-не осуществлено производство фильма в порядке и на условиях контракта;

-не исполнены обязательства по контракту в установленные контрактом сроки;

-своевременно не представлена генеральная смета;

-не представлена копия фильма;

-не изготовлен комплект исходных материалов фильма;

-в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты завершения монтажно-тонировочного периода фильма не сдан на хранение в Госфильмофонд России комплект исходных материалов;

-в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты сдачи фильма в Госфильмофонд России не представлены в Минкультуры России акт Госфильмофонда России о приемке на постоянное хранение исходных материалов фильма;

-не подписан акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Ответчик свои обязательства не исполнил, денежные средства в размере 25 555 000 руб. не оплатил, доказательств обратного не представил.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Кроме того, поскольку оплата работ ответчиком в установленный договором срок не произведена, с него на основании ст. 395 ГК РФ подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, что по расчету истца по состоянию на 26.12.2016г., проверенному судом, составляет 9 054 064,66 руб.

Кроме того, истцом заявлено о расторжении Государственного контракта №1061-01-41/03-11 от 27.05.2011г. заключенного между истцом и ответчиком.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 450 ГК РФ Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Истец направил Ответчику исх. №2541-03-2 от 26.12.2016г. письмо о расторжении Контракта и возврате бюджетных средств.

Претензия осталась без ответа и удовлетворения.

Учитывая размер задолженности ответчика, отсутствие со стороны ответчика действий свидетельствующих о намерении исполнить обязательства по Контракту и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, учитывая период просрочки и требование истца о расторжении спорного Контракта, суд считает правомерным и подлежащим удовлетворению требование истца о расторжении государственный контракт №1061-01-41/03-11 от 27.05.2011.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть государственный контракт №1061-01-41/03-11 от 27.05.2011.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛИНИЯ КИНО" СТУДИЯ ФИО3" в пользу Министерства культуры Российской Федерации 25 555 000 руб., перечисленных в качестве финансовой поддержки, 9 054 064 руб. 66 коп. процентов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛИНИЯ КИНО" СТУДИЯ ФИО3" в федеральный бюджет госпошлину в размере 202 045 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко