Резолютивная часть решения от 13 марта 2025 г. по делу № А59-2912/2024

Арбитражный суд Сахал инской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А59-2912/2024
город Южно-Сахалинск
14 марта 2025 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кемеровой К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании в течение тридцати дней с даты вступления решения в законную силу устранить выявленные недостатки по муниципальному контракту № 0161300006322000505 от 19.12.2022;

об обязании в течение тридцати дней с даты вступления решения в законную силу устранить выявленные недостатки по муниципальному контракту № 0161300006322000506 от 19.12.2022;

о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0161300006322000505 от 19.12.2022 в размере 233 300 рублей 58 копеек;

о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0161300006322000506 от 19.12.2022 в размере 267 721 рублей 98 копеек,

в отсутствии участвующих в деле лиц,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение тридцати дней с даты вступления решения суда в законную силу устранить выявленные недостатки по муниципальному контракту № 0161300006322000505 от 19.12.2022, а именно в квартире № 21 жилого дома № 15 по адресу: <...> выполнить следующие работы:

- устранить следы намокания стены в комнате;

- проклеить на полу линолеум на стыках, расположенных в дверных проемах при входе в две комнаты и на кухню;

- устранить причину протекания клапана в туалете на титане; - заменить водонагреватель на кухне; - устранить причину промерзания окон на балконе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Администрации муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) штраф по муниципальным контрактам № 0161300006322000505 от 19.12.2022, № 0161300006322000506 от 19.12.2022 в размере 10 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А.Аникина