Резолютивная часть решения от 22 июня 2025 г. по делу № А37-4418/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-4418/2024
г. Магадан
23 июня 2025 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи А.М. Марчевской,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания К.П. Чепурной,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Магадан» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 685024, <...>) о взыскании 13 748 525 рублей 00 копеек, о продолжении взыскания неустойки (пени) по дату фактического исполнения обязательства по оплате суммы основного долга

при участии в заседании: до объявления перерыва 18 июня 2025 г.: истец – ФИО1, лично, паспорт;

от истца – ФИО2, представитель, доверенность от 16 мая 2025 г. № 49 АА 0414122, паспорт, диплом; ФИО3, представитель, доверенность от 16 мая 2025 г. № 49 АА 0414122, паспорт, удостоверение адвоката;

от ответчика – не явились; по окончании перерыва 23 июня 2025 г.: от истца, от ответчика - не явились;

Руководствуясь статьями 102, 104, 110, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью

строительная компания «Магадан» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в пользу

истца, индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) сумму основного долга в размере 5 470 000 рублей 00 копеек, сумму неустойки (пени) в размере 8 278 525 рублей 00 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 294 182 рублей 00 копеек, а всего – 14 042 707 рублей 00 копеек.

Дальнейшее взыскание неустойки (пени) производить с ответчика в пользу истца, исходя из суммы долга 5 470 000 рублей 00 копеек из расчёта 0,5% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 23 мая 2025 г. до момента фактического исполнения денежного обязательства.

Исполнительный лист выдать истцу по его ходатайству после вступления решения в законную силу.

2. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Магадан» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 68 303 рублей 00 копеек. Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения в законную силу.

3. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.

4. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.М. Марчевская