Решение от 19 декабря 2017 г. по делу № А07-26742/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-26742/2017
г. Уфа
20 декабря 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 13 декабря 2017 года

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2017 года


Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Перемышлева И. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению

Государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Закрытому акционерному обществу "КОРАЛ-МЕД" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 439 256 руб. 32 коп. неустойки


при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, доверенность № 297 от 22.08.2017г., паспорт;

от ответчика: не явились, извещен надлежащим образом.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.  

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.


28.08.2017 г. на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление Государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан к Закрытому акционерному обществу "КОРАЛ-МЕД" о взыскании 439 256 руб. 32 коп. неустойки.

Определением суда от 30 августа 2017 года исковое заявление Государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, в соответствии со статьями 227, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

18 сентября 2017 года от истца в материалы дела поступило уточненное исковое заявление. Уточненное исковое заявление приобщено к материалам дела.

04 октября 2017 года от ответчика в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление. Отзыв приобщен к материалам дела.

06 октября 2017 года от истца в материалы дела поступило уточненное исковое заявление. Уточненное исковое заявление приобщено к материалам дела.

13 октября 2017 года от ответчика в материалы дела поступил отзыв на уточненное исковое заявление. Отзыв приобщен к материалам дела.

23 октября 2017 года от ответчика в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление. Отзыв приобщен к материалам дела.

24 октября 2017 года от ответчика в материалы дела поступил отзыв на уточненное исковое заявление. Отзыв приобщен к материалам дела.

Определением суда 30.10.2017 г. назначено предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 27.11.2017 г.

Истец представил уточненное исковое заявление, согласно которого просит взыскать с ответчика неустойку в сумме 317 173 руб. 88 коп.

Судом уточнение принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением суда 27.11.2017 г. назначено судебное разбирательство на 13.12.2017 г.

От истца поступило возражение на отзыв ответчика. Возражение приобщено к материалам дела.

Рассмотрев уточненные требования, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд 



УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ГКУ Управление материально-технического обеспечения МЗ РБ (истец, заказчик) и ЗАО "КОРАЛ-МЕД" (ответчик, поставщик) был заключен государственный контракт № 0101200009516001220 на поставку противотуберкулезных лекарственных препаратов (Теризидон) на средства межбюджетных трансфертов выделяемые из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда) в 2016 году от 14 июня 2016 года, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании результатов электронного аукциона (протокол №0101200009516001220 от 31 мая 2016г.).

Согласно п. 1.1. контракта, Поставщик обязуется поставить на склад Фармацевтической организации, расположенный по адресу: <...>, противотуберкулезные лекарственные препараты на средства межбюджетных трансфертов выделяемые из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда) в 2016 году (далее – Продукция), в ассортименте и количестве, указанных в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, в установленные сроки.

Оплата за поставленную Продукцию будет осуществляться Заказчиком за счет средств бюджета Республики Башкортостан, по цене и на условиях, определенных Контрактом (п. 1.2. контракта).

В соответствии с п.п. 2.1., 2.3. контракта, цена контракта оплачивается Заказчиком за счет средств бюджета Республики Башкортостан за выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке продукции согласно Спецификации. Цена контракта составляет 2 968 750 (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 40 копеек.

Спецификацией (приложение № 1) к государственному контракту, сторонами согласована поставка товара: Теризидон (торговое наименование – Тизидон), количество упаковок 160, общая стоимость продукции: 2 968 750 руб. 40 коп.

Кроме того, стороны дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2016г. к государственному контракту согласовали следующие изменения: 1. Изложить п. 2.3 контракта в следующей редакции: «Цена контракта составляет 3 265 625 (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 44 копейки»

1.2. Изложить абзац 6 пункта 9.6. Контракта в следующей редакции: «что составляет 163 281,27 (сто шестьдесят три тысячи двести восемьдесят один руб. 27 коп.)».

1.3. Изложить абзац 6 пункта 9.7. Контракта в следующей редакции: «что составляет 65 312,51 (шестьдесят пять тысяч триста двенадцать руб. 51 коп.)».

1.4. Приложение № 1 (Спецификация) к Контракту изложить в соответствии с приложением к настоящему Соглашению «Приложение № 1 к Государственному контракту №0101200009516001220 от «14» июня 2016 года.

2. Дополнительное количество Продукции, предусмотренное настоящим соглашением, должно быть поставлено на общих условиях, предусмотренных Контрактом, в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения.

Спецификацией (приложение № 1) к дополнительному соглашению № 1 от 29.09.2016г., сторонами согласована поставка товара: Теризидон (торговое наименование – Тизидон), количество упаковок 176, общая стоимость продукции: 3 265 625 руб. 44 коп. 

Поставка продукции по Контракту осуществляется Поставщиком на склад Фармацевтической организации, расположенный в <...> (п. 5.1. контракта).

Согласно п. 5.2 контракта, Продукция поставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта в ассортименте согласно спецификации к настоящему Контракту.

Таким образом, товар должен был быть поставлен в срок не позднее 26 июня 2016 года и 19.10.2016г.

Истец указал, что товар ответчиком поставлен с нарушением срока поставки по товарной накладной № Рн-О00010710 от 05.08.2016г. – 10.08.2016г., по товарной накладной № Рн-О0001469 от 18.10.2016г. – 24.10.2016г.

Таким образом, в нарушение условий договора обязательства по поставке товара ответчиком не были исполнены надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 9.5 контракта в случае несоблюдения предусмотренных настоящим контрактом сроков исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком и определяется согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия № 2480 от 16.08.2017г. с просьбой дать мотивированный ответ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения настоящей претензии.  Ответчиком претензия оставлена без внимания, в связи с чем, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Правоотношения государственного заказчика и поставщика  урегулированы нормами Федерального закона от 05.04.2013г.  N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее – Федеральный  закон N 44-ФЗ) и нормами параграфа 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) о поставке товаров для государственных или муниципальных нужд.

Согласно пункту 8 статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 526 ГК РФ  по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику, либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В соответствии с положениями ст. 454, 506, 516 ГК РФ поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель обязан оплатить поставленный ему для использования в предпринимательской деятельности товар.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Срок поставки продукции по контракту сторонами был согласован в п. 5.2 контракта, согласно которого Продукция поставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта в ассортименте согласно спецификации к настоящему Контракту.

Истцом была начислена (с учетом уточнения) неустойка в размере 317 173 руб. 88 коп. за просрочку поставки товара.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч. 4, 6, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно статье 521 Гражданского кодекса Российской Федерации установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

В соответствии с пунктом 9.5 контракта в случае несоблюдения предусмотренных настоящим контрактом сроков исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком и определяется согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

Расчет суммы неустойки, начисленной истцом за нарушение срока поставки товара, судом проверен и признан арифметически верным.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N1063 (документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, которым установлен конкретный размер ставки для расчета пени по контракту за каждый день просрочки поставщиком своих обязательств утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее - Правила № 1063).

В соответствии с пунктами 6 - 8 указанных Правил пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) x С, где: Ц – цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

По товарной накладной № Рн-О00010710:

К = (43 Календарных дней просрочки /14 Календарных дней на поставку) х 100 % = 307 %

С ЦБ (0,03 х 0,0825 ставка рефинансирования) х 43 дня просрочки = 0,106425  

 П (неустойка: (Ц (Цена контракта) – В (стоимость исполненных обязательств)) х С = (2 968 750,40) х 0,106425 = 315 949, 27 рублей     

По товарной накладной № Рн-О0001469:

К = (5 Календарных  дней просрочки / 21 Календарных дней на поставку) х 100 % = 23 %

С ЦБ (0,01 х 0,0825 ставка рефинансирования) х 5 дня просрочки = 0,004125

Неустойка= (Ц (Цена контракта) – В (стоимость исполненных обязательств)) х С = (296 875, 04) х 0,004125= 1 224, 61 рублей.

При этом суд, применяя ставку 8,25 %, исходит из того, что при взыскании суммы пеней в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения, поскольку данный механизм расчета позволяет обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

Применяя Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1663 суд руководствуется, тем, что Постановление Правительства от  30 августа 2017 г. № 1042 подлежит применению после 9 сентября 2017 г., а контракт заключен 02.08.2016г.

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 81 от 22.12.2011 "О некоторых вопросах практики применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Принимая во внимание, что  при заключении договора сторонами  был согласован размер неустойки, который и заявлен истцом к взысканию, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств, должным образом свидетельствующих о том, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения ответчиком своего обязательства, оснований для применения к спорным отношениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда не имеется.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании неустойки   подлежат удовлетворению в размере 317 173 руб. 88 коп.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Поскольку при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, то госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "КОРАЛ-МЕД" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) 317 173 руб. 88 коп. неустойки.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "КОРАЛ-МЕД" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в федеральный государственную пошлину в сумме 9 343 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.



Судья                                                                        И. В. Перемышлев