Резолютивная часть решения от 13 февраля 2017 г. по делу № А40-141926/2015Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 116_15151220 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 13.02.2017г. Дело № А40- 141926/15 Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи А.П. Стародуб - единолично.( шифр судьи 116- 1020) При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 с участием: от заявителя – согласно протокола судебного заседания от ответчика - рассмотрел дело по заявлению ООО « Нефте-Газо Строительное предприятие « Виолет» ( ИНН <***>) к ООО « СтройТрубопроводСервис» ( ИНН <***>) о взыскании неустойки Взыскать с ООО « СтройТрубопроводСервис» ( ИНН <***>) в пользу ООО « Нефте-Газо Строительное предприятие « Виолет» ( ИНН <***>) неустойку в размере 2.867.128,54 руб., в остальной части неустойки отказать. Взыскать с ООО « СтройТрубопроводСервис» ( ИНН <***>) в доход бюджета РФ расходы по госпошлине 10.635,59 руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд. Судья А.П. Стародуб Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "НГСП Виолет" (подробнее)ООО "НГСП Виолет"), Медведев В. А. (вр.упр. (подробнее) ООО "Нефте-Газо строительное предприятие "Виолет" (подробнее) Ответчики:ООО "СтройТрубопроводСервис" (подробнее)Судьи дела:Стародуб А.П. (судья) (подробнее) |
