Резолютивная часть решения от 4 июля 2024 г. по делу № А14-7828/2024Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) г. Воронеж Дело № А14-7828/2024 «04» июля 2024 г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В., при ведении протокола судебного заседания судьей Семеновым Г.В. (в отсутствие возражений участников процесса) рассмотрев в судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «МОСРЕГИОНЛИФТ», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда № РТС236В230067(Д) от 10.04.2023 Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, 333 ГК РФ, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МОСРЕГИОНЛИФТ», г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 5 665 550, 97 руб. неустойки по договору подряда № РТС236В230067(Д) от 10.04.2023 за период с 16.11.2023 по 06.02.2024, а также 88 372 руб. расходов по государственной пошлине. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт. Судья Г.В. Семенов Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (подробнее)Ответчики:ООО "Мосрегионлифт" (подробнее)Судьи дела:Семенов Г.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
