СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 апреля 2021 г. по делу № А55-35811/2020

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

23/2021-126074(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

27 апреля 2021 года Дело № А55-35811/2020

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Бунеева Д.М. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании 27 апреля 2021 года дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Союз"

к Закрытому акционерному обществу "Жигулевские стройматериалы" о взыскании 864 696 руб. 19 коп.

при участии в заседании от истца – представитель ФИО2 от ответчика – представитель ФИО3

Руководствуясь ст.ст.49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

1. Принять уменьшение истцом размера исковых требований до 851 627 руб. 24 коп.

2. Отказать в уменьшении неустойки по заявлению ответчика о применении ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Взыскать с Закрытого акционерного общества "Жигулевские стройматериалы" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Союз" 816 044 руб. 39 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины 19 195 руб. 98 коп.

4. Во взыскании 35 582 руб. 85 коп. неустойки отказать.

5. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Союз" из федерального бюджета государственную пошлину 261 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Д.М. Бунеев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2020 11:37:20

Кому выдана Бунеев Денис Михайлович