Резолютивная часть решения от 7 июля 2020 г. по делу № А59-605/2020Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 23_990569 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А59-605/2020 г. Южно-Сахалинск 07 июля 2020 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Ростелеком» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сурсум» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ от 25.08.2017 в размере 95 978 рублей 50 копеек, судебных расходов по оплате государственной пошлины, при участии: от истца – ФИО1 по доверенности от 01.07.2019, от ответчика – не явился, руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сурсум» в пользу публичного акционерного общества «Ростелеком» 95 978 рублей 50 копеек неустойки, 3 839 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего – 99 817 рублей 50 копеек. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца со дня его принятия. Судья Н.А.Аникина Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ПАО "Ростелеком" (подробнее)Ответчики:ООО "СК "Сурсум" (подробнее)Судьи дела:Аникина Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
