Резолютивная часть решения от 22 января 2025 г. по делу № А27-4817/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-4817/2024

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (резолютивная часть)

23 января 2025 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тышкевич О.П.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Брызгаловой Т.А., рассмотрев в судебном заседании

при участии в режиме вэб-конференции представителя истца ФИО1, по доверенности

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тест-Н», город Междуреченск, Кемеровская область - Кузбасс (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Мыскистройсервис», город Мыски, Кемеровская область - Кузбасс (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки, обязании поставить товар,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, Волгоградская область, г. Волжский,

руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

прекратить производство по делу в части требования об обязании поставить товар в связи с отказом истца.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мыскистройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тест-Н» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 641 058 руб. 10 коп. неустойки, 21 821 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тест-Н» из федерального бюджета 1733 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению № 3971 от 13.03.2024.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья О.П. Тышкевич