Решение от 11 декабря 2020 г. по делу № А40-135466/2020

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-135466/20-23-910
11 декабря 2020 года
город Москва


Резолютивная часть решения подписана 15 октября 2020 года.

Мотивированное решение изготовлено 11 декабря 2020 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Гамулина А.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

к ООО «УК «БФА»

о взыскании неустойки за период по 10.07.2020 в размере 668 889 руб. 32 коп. за неисполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором № ИА-18-302-286(942121) от 09.07.2018,

без вызова сторон,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «УК «БФА» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 668 889 руб. 32 коп.

Указанное исковое заявление принято к производству суда и рассмотрено в порядке упрощенного производства с особенностями, установленными главой 29 АПК РФ.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает.

Исследовав материалы дела, и оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между истцом (ранее – ПАО «МОЭСК») (сетевая организация) и ответчиком (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ИА-18-302-286(942121) от 09.07.2018, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – земельный участок без строения, расположенный по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Козино, с кадастровым номером 50:11:0020113:23, со следующими характеристиками: максимальная мощность: 2200 (кВт), (доведение до 7 450 кВт); категория надежности: II (вторая); класс напряжения в точках присоединения: 10 (кВт), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств.

Согласно пункту 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение рассчитан по тарифным ставкам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2017 № 347-Р и составляет 729 034 руб. 68 коп.

Пунктом 3.2 договора установлено, что заявитель обязан осуществить оплату в размере 100 % стоимости, указанной в п. 3.1 договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018, договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик (ответчик по настоящему делу) обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий.

Истцом подготовлены и выданы технические условия № И-18-00942121/103 от 09.07.2018.

В п. 11 технических условий указаны мероприятия, которые необходимо выполнить заявителю.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В связи с неисполнением ответчиком мероприятий по технологическому присоединению, истцом заявлено о взыскании с ответчика согласно п. 4.2 договора неустойки (пени) в размере 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Согласно представленному истцом расчету, размер пени (неустойки) за период по 10.07.2020 составил 668 889 руб. 32 коп.

Направленная в адрес ответчика претензия исх. № МОЭСК/203./203 от 21.05.2020, оставлена ответчиком без удовлетворения.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства представляющим форму имущественной ответственности за его нарушение.

Таким образом, предусмотренную п. 4.2 договора неустойку (пени) суд рассматривает как меру ответственности за неисполнением мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ранее между истцом и ответчиком заключен договор по осуществлению технологического присоединения № ИА-16-302-73(973947) от 16.02.2016 на мощность 5250 кВт.

В рамках указанного договора ответчиком исполнены мероприятия по технологическому присоединению, что подтверждается актом на осуществление технологического присоединения № 1/ИА-16-302-73(973947) от 31.03.2018.

Поскольку согласно техническим условиям, являющимся неотъемлемой частью договора, в качестве обязательств ответчика указаны те же мероприятия, что и по ранее заключенному договору ИА-16-302-73(973947) от 16.02.2016 и которые к моменту заключения договора № ИА-18-302-286(942121) от 09.07.2018 уже были выполнены, оснований привлечения ответчика к ответственности в виде неустойки за нарушение сроков выполнения таких мероприятий не имеется, в связи с чем заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины и судебные издержки, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, относятся на истца.

На основании изложенного, ст.ст. 309, 310, 330, 779, 781 ГК РФ, ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176, 181, 226, 227, 229 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение суда может быть обжаловано в течение пятнадцати дней в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.А. Гамулин