Резолютивная часть решения от 14 сентября 2023 г. по делу № А40-143786/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



1570000272_36923440


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-143786/23-141-1127
г. Москва
14 сентября 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел дело по иску ФГУП «Главное управление специального

строительства» (ИНН <***>) к ООО «Башинвестрой» (ИНН <***>)

о взыскании 20 675 172руб. 88коп.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности от 16.11.2022г., от ответчика – не явился, извещен,

РЕШИЛ:


В удовлетворении ходатайства ООО «Башинвестрой» о приостановлении производства по делу, отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Башинвестрой» (ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>) 11 141 582руб. 40коп. неосновательного обогащения, 8 685 897руб. 03коп. неустойки, 153 387руб. 54коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 122 235руб. 42коп. расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Башинвестрой» (ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 11 141 582руб. 40коп., с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 16.05.2023г. по дату фактической оплаты долга.

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать.

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>) из

федерального бюджета государственную пошлину в размере 477руб. 00коп., уплаченную по платежному поручению № 12672 от 29.05.2023г.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья А.Г. Авагимян



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ФГУП "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (подробнее)

Ответчики:

ООО "БАШИНВЕСТРОЙ" (подробнее)

Судьи дела:

Авагимян А.Г. (судья) (подробнее)