Резолютивная часть решения от 21 сентября 2021 г. по делу № А65-11470/2021Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 2096/2021-155047(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-11470/2021 г. Казань 21 сентября 2021 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи А.Г. Абдуллаева, Иск удовлетворить. Взыскать с акционерного общества «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой» 4 570 380 руб. долга, 240 843 руб. 67 коп. неустойки. Взыскать с акционерного общества «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой» неустойку на сумму 4 570 380 руб., исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в соответствующие периоды и фактического размера долга, начиная с 22.09.2021 по день фактической уплаты долга. Взыскать с акционерного общества «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 47 056 руб. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок. Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента ПредседательствующДиайта с14у.0д4ь.2я02 1 12:37:43А.Г. Абдуллаев Кому выдана Абдуллаев Айдар Галимович Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Нефтедорстрой", г. Альметьевск (подробнее)Ответчики:АО "Трест Камдорстрой" (подробнее)Судьи дела:Абдуллаев А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
